ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB číslo zmluvy Objednávateľa: 63-1000/IROP 08ZNH/2019 číslo zmluvy Poskytovateľa: AD201922701 Číslo z registra zmlúv Ú PSK: 925/2019/OD uzatvorená podľa ustanovení 269 ods. 2 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zmluva ) Čl. 1 Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj (ďalej ako PSK ) Sídlo Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Zastúpený: PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda Prešovského samosprávneho kraja IČO 37 870 475 DIČ 2021626332 Bankové spojenie Štátna pokladnica IBAN SK54 8180 0000 0070 0051 9082 Za objednávateľa koná na základe udeleného splnomocnenia zo dňa 22.1.2019 vo veciach týkajúcich sa vykonania procesu verejného obstarávania pre výber stavebného dozoru pre realizáciu stavieb Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len SÚC PSK ) Sídlo: Jesenná 14, 080 05 Prešov Štatutárny orgán: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK IČO: 37936859 DIČ: 2021775294 Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných: Ing. Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK - ekonomických: Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK - technických: Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície SÚC PSK Jozef Zajac, vedúci oddelenia investičnej prípravy a realizácie stavieb SÚC PSK (ďalej len Objednávateľ ) a 1.2 Poskytovateľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava Zastúpený: Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ IČO: 35860073 IČ DPH: SK2020289953 DIČ: 2020289953 Bankové spojenie: Tatra banka IBAN: SK8111000000002626740907 Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných: Ing. Martin Bakoš, PhD. konateľ a generálny riaditeľ - obchodných: Ing. Marek Kožuško, prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru - technických: Ing. Marek Kožuško, prokurista a riaditeľ divízie stavebného dozoru Právna forma: s ručením obmedzeným Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 29057/B (ďalej len Poskytovateľ ) 1
Čl. 2 PREDMET ZMLUVY 1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre Objednávateľa poskytne služby spočívajúce vo výkone činnosti stavebno-technický dozor podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pri realizácii stavby: Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana Medzilaborce 2. Poskytovateľ je oprávnený na výkon stavebno-technického dozoru na základe osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky, č. 07090*10-21-22* vydaného dňa 17.7.2002 Slovenskou komorou stavebných inžinierov. 3. V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky tejto zmluvy v súlade so súťažnými podkladmi a realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. Predmet zmluvy plne korešponduje s ponukou Poskytovateľa predloženou v procese verejného obstarávania. 4. V rámci plnenia predmetu zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje sledovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok stavebného povolenia, či nie je ohrozená bezpečnosť, životy a ochrana zdravia pri práci na stavbe, či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú zákonom a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy. Poskytovateľ zabezpečuje koordináciu stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby a je zodpovedný za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. Čl. 3 LEHOTA PLNENIA ZMLUVY 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne služby špecifikované v čl. 6 tejto zmluvy v období odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy až do prevzatia zrealizovanej stavby podľa čl. 2 objednávateľom. Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebno-technického dozoru stavby je v trvaní 9 mesiacov v profesii : STD cesty, STD mosty a koordinátor BOZP a PO. 2. Pod lehotou na uskutočnenie predmetu zákazky sa rozumie doba samotného výkonu činností stavebnotechnického dozoru stavby (STD) na základe počtu výkonových mesiacov v období od uzavretia zmluvy o dielo do ukončenia realizácie stavby a jej následného odovzdania a prevzatia Objednávateľom, vrátane doby potrebnej na odstránenie prípadných vád a nedorobkov podľa prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia. Čl. 4 CENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽIEB 1. Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky Poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške Cena celkom bez DPH (v ) DPH vo výške 20 % (v ) Cena vrátane DPH slovom: Tridsaťdeväťtisícdvestoštyridsať eur Cena celkom s DPH (v ) 32 700,00 6 540,00 39 240,00 2. Špecifikácia ceny predmetu zmluvy je stanovená podľa prílohy zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1 Technická a cenová špecifikácia. 3. Špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 1 zmluvy je stanovená ako cena pevná a záväzná. 4. Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady spojené s výkonom stavebného-technického dozoru, vrátane všetkých súbežných nárokov poskytovateľa a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím a uskutočnením kompletného predmetu zmluvy, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 5. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na zmene zmluvy, ktorej predmetom by bolo zvýšenie ceny plnenia alebo jej časti, je potrebné postupovať a dodržať predpoklady podľa 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2
Čl. 5 PLATOBNÉ PODMIENKY A SANKCIE 1. Predmet zmluvy bude financovaný z finančných zdrojov Objednávateľa poskytnutých zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom. 2. Cena za poskytnuté služby bude uhradená na základe faktúr vystavených Poskytovateľom raz za štvrťrok po čiastkových plneniach v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, písomne schválenými zamestnancami objednávateľa oprávnenými konať vo veciach realizačných. 3. Poskytovateľ bude fakturovať čiastkovú cenu do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom poskytovateľovi vznikne nárok. Písomne schválenie čiastkových plnení Poskytovateľa v zmysle bodu 2 tohto článku bude podkladom ku faktúre za príslušný štvrťrok. 4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Cenu za predmet zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa uvedený v čl. 1 tejto zmluvy. Za deň úhrady ceny sa považuje deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Objednávateľa. 5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu. 6. V prípade, ak poskytovateľ nedodrží termín poskytovania (realizácie) služby alebo nástup na poskytovanie služby ako je uvedené v čl. 3 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,00 za každý deň omeškania s nástupom na poskytovanie služby. 7. V prípade, ak Poskytovateľ pri vykonávaní činnosti stavebného dozoru poruší povinnosti ustanovené podľa článku 6 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 za každú porušenú povinnosť. 8. V prípade omeškania Objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za predmet zmluvy je Poskytovateľ oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 9. Ak Poskytovateľ spôsobil porušením povinností Objednávateľovi škodu, Objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu. 10. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Poskytovateľa bez zavinenia Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny za predmet zmluvy. 11. Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane Objednávateľa bez zavinenia Poskytovateľa, bude Poskytovateľ fakturovať Objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy. 12. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením vznikla, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 13. Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje Poskytovateľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 14. Odstúpením Objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií, úrokov z omeškania a náhrady škody voči Poskytovateľovi. Čl. 6 PRÁVA, POVINNOSTI A SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN 1. Objednávateľ je povinný spolupracovať s Poskytovateľom, poskytnúť mu všetky potrebné podklady na splnenie povinností Poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy a v prípade potreby, vzhľadom k zákonne stanoveným termínom, operatívne podpisovať príslušné doklady a dokumenty týkajúce sa realizácie stavby. 2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že bude vykonávať nasledovné činnosti : dôkladné oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou, oboznámenie sa s podmienkami uvedenými v stavebnom povolení, kontrola vecného a finančného postupu realizácie tak aby boli splnené podmienky BOZP a PO, kontrola použitia vhodných materiálov a výrobkov, ako aj kontrola spôsobu ich odborného uskladnenia, schvaľovanie a kontrolovanie dodržiavania technologických postupov a kontrola plnenia kontrolnoskúšobných plánov, odsúhlasovanie, preberanie jednotlivých zakrytých častí stavebných prác čiastkovo a v ucelených konštrukčných častiach. V prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce, alebo podmienok stavebného povolenia zastavenie realizácie stavebných prác až do vykonania nápravy, 3
kontrola vedenia stavebného denníka, kontrola a zapisovanie záznamov do stavebného denníka, usmerňovanie zhotoviteľa stavebných prác pri vedení stavebného denníka, zabezpečenie dodržiavania všeobecných technicko-kvalitatívnych požiadaviek SSC pri realizácii stavebných prác, prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, oznamovanie všetkých závažných nedostatkov, ktoré nebolo možné odstrániť v rámci kompetencií stavebno-technického dozoru na stavbe Objednávateľovi, odsúhlasovanie rekapitulácie množstiev vykonaných prác a dodávok v mesačných intervaloch vždy na konci kalendárneho mesiaca v stavebnom denníku a súpisoch vykonaných prác a dodávok, ak nie je v ZoD stanovené inak, ako podklad k vystaveniu faktúry, dôsledné vykonávanie stavebno-technického dozoru nad vykonávaním technologicky dôležitých činností (predpínanie, injektáž, výrobno kontrolné skúšky na stavenisku), ako súčasť ucelených stavebných technologických procesov, vykonanie kontrolných skúšok v prípade pochybností o kvalite vykonaných stavebných prác v súčinnosti s Objednávateľom, zúčastňovanie sa kontrolných dní stavby, pracovných rokovaní resp. iných stretnutí podľa vyvolaných potrieb stavby pre zabezpečenie plynulosti výstavby, zvolaných Objednávateľom, prípadne zhotoviteľom stavebných prác, evidencia zmien, schvaľovanie zmien a dokumentov súvisiacich so zmenami počas výstavby na základe poverenia Objednávateľom, vedenie preberacích konaní až do odovzdania celého diela bez vád a nedorobkov, spoluzodpovednosť za dodržiavanie plnenia schválených harmonogramov, finančných a technologických míľnikov stanovených Objednávateľom v ZoD, 3. Poskytovateľ využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby definované úlohy prebiehali podľa stanoveného harmonogramu a boli vykonané podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a špecifikácií Objednávateľa. Ďalej sa zaväzuje postupovať pri plnení pokynov Objednávateľa hospodárne a priebežne informovať Objednávateľa o postupe plnenia úloh vyplývajúcich z podmienok realizácie predmetu plnenia zmluvy. 4. Za Objednávateľa poskytnutie služieb potvrdí, prevezme a skontroluje Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície a hlavný Inžinier stavby za Objednávateľa. 5. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným stranám čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto Zmluvy, sú povinní sa o tom bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie. 6. Pre prípad vady služieb dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom. Reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou (listom, faxom, elektronickou poštou) u Poskytovateľa. 7. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na splnenie zmluvného záväzku. Poskytovateľ môže zabezpečiť plnenie zmluvy prostredníctvom tretích osôb, pritom však je povinný min. 3 pracovné dni pred začatím poskytnutia služby o tom písomne informovať Objednávateľa. Poskytovateľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by predmet zmluvy vykonával sám. 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, IROP-Z-302011F390-11-11 uzavretej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Prešovským samosprávnym krajom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že mu bola zmluva v zmysle predchádzajúcej vety poskytnutá na nahliadnutie. Čl. 7 SPȎSOB ZÁNIKU ZMLUVY 1. Zmluvný právny vzťah zaniká jedným z nasledovných spôsobov: a) splnením záväzkov obidvoch zmluvných strán, t. j. do riadneho ukončenia stavby, na ktorú bude Poskytovateľ vykonávať stavebno-technický dozor a zaplatením ceny zo strany Objednávateľa, b) písomnou dohodou, 4
c) výpoveďou, pričom vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou v týždennej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia zmluvnému partnerovi aj bez uvedenia dôvodu, d) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. 2. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak : a) Poskytovateľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, b) počas trvania zmluvy Poskytovateľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle 32 až 34 zákona č. 343/2015 Z.z., c) skutočnosť, ak je Poskytovateľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, d) Poskytovateľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Poskytovateľa plniť zmluvný záväzok sa považuje: nespôsobilosť Poskytovateľa aj napriek písomnej výzve vykonávať predmet zmluvy dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne, postup alebo poskytovanie služieb Poskytovateľom, ktoré vedú preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, čo môže spôsobiť škody na strane objednávateľa, e) vadné plnenie Poskytovateľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený, a ktoré Poskytovateľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol. 3. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce z dohody, a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od dohody sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania. 4. V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. Čl. 8 OSOBITNÉ USTANOVENIA 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky. 3. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa 374 Obchodného zákonníka v platnom znení. 4. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana ktorá sa na takéto okolnosti bude chcieť odvolať bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy. 5. Poskytovateľ bude k vykonaniu diela pristupovať s odbornou starostlivosťou, najmä bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, prípadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 6. Poskytovateľ nesmie poskytnúť predmet zmluvy tretím osobám bez písomného súhlasu objednávateľa. 7. Poskytovateľ a objednávateľ sa zaväzujú, že budú všetky informácie, zistené pri plnení tejto zmluvy, považovať za dôverné, udržiavať ich v tajnosti a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám bez vzájomného súhlasu po dobu 1 roka od ukončenia platnosti zmluvy. 5
Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky. 2. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny. Ak tak neurobí, Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a v dôsledku toho má Objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. 4. Zmluvu je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v 18 ZVO, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie zmien zmluvy zabezpečí Objednávateľ. Zmenu zmluvy nie je potrebné vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov poskytovateľa za predpokladu, že poskytovateľ dodrží podmienky uvedené v bode 3 tohto článku. 5. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 6. Poskytovateľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností poskytovateľom výslovne označených. 7. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len písomností) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 9. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia a Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia. 10. Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom. Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa: V Bratislave, dňa: 15.7.2019 V Prešove, dňa: 17.7.2019...v.r... Ing. Martin Bakoš, PhD konateľ a generálny riaditeľ...v.r... PaedDr. Milan Majerský, PhD predseda PSK Táto zmluva bola zverejnená dňa: 22.07.2019 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 23.07.2019 6