ZMLUVA O DIELO č.32/2016/ov Zmluvné strany I. Objednávateľ: Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom So sídlom: ul. Čsl. Armády č. 1, Mesto Nové Mesto

Prepis

1 ZMLUVA O DIELO č.32/2016/ov Zmluvné strany I. Objednávateľ: Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom So sídlom: ul. Čsl. Armády č. 1, Mesto Nové Mesto nad Váhom IČO: DIČ: IČ DPH: SK Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Mesto Nové Mesto nad Váhom IBAN: SK Č. účtu: /5600 Zastúpený: vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Trstenský, primátor vo veciach technických: Ing. Dušan Macúch /ďalej len objednávateľ / a II.Zhotoviteľ: Názov: Elektro Group ML, s.r.o. sídlo: Trenčianska Turná 1304 štatutárny zástupca: Ľuboš Bulko zástupcovia vo veciach zmluvných : Patrik Bulko vo veciach technických: Ľuboš Bulko vo veciach realizačných: Ľuboš Bulko zapísaný : Okresný súd Trenčín, odd. Sro vl /R IČO : IČ DPH: SK Bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s. č. účtu: /5600 IBAN: SK BIC (Swift): KOMASK2X telefón: elektro Group ML (ďalej len Zhotoviteľ a spolu s Objednávateľom ďalej len zmluvné strany ) Článok I. Predmet zmluvy 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo : Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom- elektroinštalácia objektov IS- 03, SO-05, SO-08, SO-09 a SO-11 ( ďalej len dielo ) na základe a) podrobného rozpočtu / cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa ( príloha č.1) a zameraní na stavbe a b) projektovej dokumentácie (príloha č.2). Cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami STN, STN EN. 2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že preveril podklady pre zhotovenie diela, miesto zhotovenia diela, a ďalšie skutočnosti a podmienky týkajúce sa diela a považuje ich za postačujúce pre zhotovenie bezporuchového, kompletného a kolaudovateľného diela bez akýchkoľvek obmedzení. Zhotoviteľ potvrdzuje, že cenová špecifikácia prác a dodávok (príloha č.1) je správne a úplne kalkulovaná a obsahuje všetky náklady potrebné na splnenie jeho záväzkov uvedených v tejto zmluve. V prípade, ak dôjde k navýšeniu rozsahu diela oproti rozsahu, na ktorý bola Zhotoviteľom navrhnutá cena a to v dôsledku pochybenia na strane Zhotoviteľa (napr. pochybenie ohľadom rozsahu, kvality, miesta,..) nemá toto navýšenie vplyv na výšku ceny diela. 1

2 3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou vykonané a Objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Článok II. Termín plnenia 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a odovzdať ho Objednávateľovi v termíne: najneskôr (protokolárne odovzdanie a prevzatie diela), so začiatkom realizácie prác na diele. (protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska) 2. Zhotoviteľ najneskôr pred začiatkom realizácie na stavbe odovzdá Objednávateľovi: a) technologické postupy pre vykonávané práce a dodávky, b) kontrolný a skúšobný plán, c) menný zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať na zhotovovaní diela (jeho zoznam bude priebežne denne aktualizovať), d) harmonogram prác a dodávok ( príloha č. 6 ). 3. Zhotoviteľ najmenej 5 pracovných dní vopred písomne vyzve Objednávateľa: a) na účasť na predpísaných, resp. dohodnutých skúškach, b) na účasť pri prácach a dodávkach, ktoré sa stanú ďalším postupom zakrytými a nedostupnými, c) na odovzdanie a prevzatie diela. Ak túto povinnosť Zhotoviteľ nesplní, môže Objednávateľ požadovať dodatočné odkrytie týchto prác na náklady Zhotoviteľa, a zodpovedá za škody, ktoré v tejto súvislosti z toho budú plynúť Článok III. Cena diela a platobné podmienky 1. Zmluvná cena za dielo je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vo výške ,00 s DPH 2. Maximálna cena zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa potrebné pre splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a to i také, ktoré nie sú výslovne uvedené v podkladoch na zhotovenie diela, ale sú pre jeho zhotovenie potrebné a súvisia so zhotovením bezvadného a kolaudovateľného diela bez akýchkoľvek obmedzení. V cene diela sú tiež zahrnuté všetky opatrenia pre dodržanie termínov, kvality, bezpečnosti, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, sťažené podmienky realizácie diela. Cena za dielo taktiež zahŕňa všetky vedľajšie výkony Zhotoviteľa, ktoré má tento povinnosť vykonať na základe tejto zmluvy (napr. súčinnosť, plnenie oznamovacích povinností, povinnosti preskúšania a vynakladania odbornej starostlivosti atď.). 3. Naviac práce / zmeny diela Naviac práce a dodávky, resp. zmeny diela môže vykonať Zhotoviteľ len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán alebo na základe objednávky, a to na základe odsúhlasenia naviac prác alebo zmien stavebným dozorom Objednávateľa, v stavebnom/montážnom denníku (ďalej len denníku ). Platobné podmienky Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi cenu za dielo postupne, na základe skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých jednotková cena je uvedená v prílohe č. 1, pričom celková cena diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 1. tohto článku III. zmluvy. V prípade, ak rozsah skutočne vykonaných prác a dodávok Zhotoviteľa bude nižší ako rozsah predpokladaný touto zmluvou, cena diela bude nižšia ako suma uvedená v bode 1 tohto článku III zmluvy. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za dielo: a) čiastkovými faktúrami, b) konečnou faktúrou. a) Čiastková faktúra : na základe zástupcom Objednávateľa odsúhlasených súpisov v príslušnom mesiaci skutočne zrealizovaných prác a dodávok a zisťovacieho protokolu (cena rozpísaná podľa prílohy č.1) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru. Objednávateľ uhradí čiastkovú faktúru v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry Povinnými prílohami čiastkovej faktúry sú Objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok b) Konečná faktúra : Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov, vystaví konečnú (záverečnú) faktúru.. Povinnou prílohou konečnej faktúry bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaná oboma zmluvnými stranami s potvrdením Objednávateľa o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápisnici z odovzdania a prevzatia. Splatnosť konečnej faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že táto lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa. 2

3 Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Zhotoviteľ určil zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý trvalo riadi práce na stavenisku : Ľuboš Bulko, tel.č.: , elektrogroupml@gmail.com. 2. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru p. Jozefa Jurigu, t.č , juriga@novemesto.sk 3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má a/alebo zabezpečí oprávnenie a odbornú spôsobilosť potrebnú pre výkon všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť počas celého priebehu zhotovenia diela všetko potrebné materiálne, odborné, technické a organizačné zabezpečenie. 4. Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, svoj denník, do ktorého zapisuje podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. 5. Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi kedykoľvek pokyn na prerušenie prác na diele. Počas tohto prerušenia je Zhotoviteľ povinný chrániť, uchovávať a zabezpečiť dielo pred akoukoľvek stratou alebo poškodením. Prípadné predĺženie termínu dokončenia diela bude predmetom rokovania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ má nárok na predĺženie termínu len na základe písomného dodatku k tejto zmluve. 6. Skutočnosť, že sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok neoprávňuje Zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané práce a dodávky. 7. Od začatia svojich prác a výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je okrem iného povinný zabezpečiť ochranu diela pred poveternostnými vplyvmi, najmä dažďom, vodou, vetrom, snehom a mrazom. 8. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 9. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej doby existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické a estetické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 10. Všetci pracovníci Zhotoviteľa sú povinní na vyzvanie sa podrobiť kontrole strážnej služby počas realizácie diela, a to najmä pri vstupe, resp. pri odchode zo staveniska stavby a riadiť sa pokynmi strážnej služby. Zhotoviteľ sa zaväzuje poučiť svojich pracovníkov o povinnosti strpieť kontrolu a riadiť sa pokynmi strážnej služby. 11. Spolupráca zmluvných strán na spoločnom stavenisku/pracovisku, koordinácia činností a vzájomná informovanosť (dohoda o BOZP): a) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri uskutočňovaní prác a dodávok podľa tejto zmluvy predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Je zodpovedný za úrazy a škody ktoré vzniknú jeho porušením alebo zanedbaním bezpečnostných predpisov vyplývajúcich zo Zákonníka práce a ostatných právnych predpisov. b) Všetky subjekty ktoré s vedomím Zhotoviteľa vykonávajú práce a dodávky na stavbe sú povinné rešpektovať pokyny kontrolných orgánov Objednávateľa ( bezpečnostný technik, pracovník kontroly kvality,..) ako aj riadiacich osôb (stavbyvedúci, projekt manažér,..). V prípade zistenia porušenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Zhotoviteľ povinný vykonať nápravu podľa pokynov Objednávateľa, resp. jeho zástupcov. c) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy len osoby, resp. subjekty, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu a schopnosti a ktoré sú vybavené vhodnými pracovnými pomôckami a bezporuchovými prístrojmi. d) Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP a ochrany ŽP platných v SR. e) Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku a komunikáciách určených na dopravu poriadok a čistotu. V prípade poškodenia alebo znečistenia komunikácie je Zhotoviteľ povinný komunikácie opraviť alebo vyčistiť na vlastné náklady. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť čistenie a opravu poškodení prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť a je oprávnený požadovať náhradu všetkých takto vynaložených nákladov od Zhotoviteľa resp. započítať všetky vynaložené náklady s pohľadávkami Zhotoviteľa. 3

4 g) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. h) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené jeho firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka Zhotoviteľa má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby. i) Základné bezpečnostné pokyny pre Zhotoviteľa : každý vzniknutý pracovný úraz je zástupca Zhotoviteľa okamžite povinný oznámiť zástupcovi Objednávateľa aby Objednávateľ mal okamžitú možnosť zúčastniť sa na vyšetrovaní príčin a okolností úrazu. 12. Zhotoviteľ bude práce vykonávať dostatočným počtom pracovníkov v prípade potreby za účelom dodržania termínov plnenia podľa článku II bod 1 tejto zmluvy aspoň dvojsmennom režime počas siedmich dní v týždni a dokončí celé dielo a všetky jeho časti v termínoch uvedených v článku II bod 1 tejto zmluvy a/alebo harmonograme. 13. Objednávateľ môže bezodkladne odvolať z práce na diele akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho dodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 14. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť pri vykonávaní diela súčinnosť všetkým priamym Zhotoviteľom investora alebo tretím osobám, ktoré majú alebo budú mať k predmetu diela užívacie alebo iné právo, najmä však je povinný pri poskytovaní súčinnosti postupovať v súlade s pokynmi Objednávateľa. Článok V. Odovzdanie a prevzatie diela 1. Dielo bude odovzdávané naraz. 2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo najneskôr v termíne protokolárneho odovzdania a prevzatia diela (článok II., bod 1). 3. Dielo sa považuje za riadne dokončené okamihom podpisu zápisnice o odovzdaní a prevzatí zmluvnými stranami bez vád a nedorobkov. 4. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi, pre ktoré toto dielo neprevzal Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených Objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. 5. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť preberací protokol ( ďalej len zápisnica o odovzdaní a prevzatí ) v 4 - och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach obdržia obe zmluvné strany. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí musí byť podpísaná zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí bude obsahovať najmä: a) názov diela, identifikácia zmluvy o dielo, b) dátum ukončenia zhotovenia diela podľa tejto zmluvy, c) dátum začatia a skončenia preberacieho konania, d) súpis zistených vád a nedorobkov, e) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, f) zoznam odovzdávaných dokladov, g) dĺžku záručnej doby, h) vyhlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá i) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 4

5 Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady 1. Zhotoviteľ preberá záväzok, že zhotovené dielo, a to každá jeho časť, bude spôsobilé na účel vyplývajúci z tejto zmluvy a že si zachová vlastnosti bezporuchového, bezpečného, bezvadného a užívaniaschopného diela po dobu najmenej 24 mesiacov. 2. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení Objednávateľ uvedie, ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje. 3. Dokladom riadneho a včasného odstránenia vady oznámenej Objednávateľom v záručnej dobe (bod 4) je písomné potvrdenie (protokol o odstránení reklamovanej vady) o jej odstránení zástupcom investora (zástupca investora oznámený Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí diela alebo pri oznámení samotnej reklamácie vady). Odstránenie vady je uznané až po doručení tohto protokolu o odstránení reklamovanej vady Objednávateľovi 4. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej vady. Nahlásenie havarijného stavu môže byť telefonické alebo písomné. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi telefonický kontakt, kde sa budú havarijné vady nahlasovať. Linka musí byť funkčná 24 hodín. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahlásiť zmenu tohto telefonického kontaktu. Článok VII. Sankcie za porušenie povinností 1. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku z BOZP je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 30,- za každého pracovníka a za každý nedostatok či porušenie. 2. Zástupca Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia vykonania skúšky, má Objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 100,- za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutie podrobiť sa skúške. Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy 1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy spôsobom uvedeným v tejto zmluve a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v prílohe č.1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy: a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov podľa tejto zmluvy, b) ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou, c) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy, d) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je daná odôvodnená obava Objednávateľa, že si Zhotoviteľ nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy riadne a včas, e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, alebo ak je Zhotoviteľ v likvidácii, f) ak Zhotoviteľ rokuje priamo s investorom, ak bude Zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa 69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení, g) ak bola Objednávateľovi podľa 69b zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení ako ručiteľovi uložená rozhodnutím daňového úradu povinnosť uhradiť nezaplatenú DPH alebo jej časť za Zhotoviteľa alebo ak daňový úrad vydá rozhodnutie o tom, že použije na úhradu Zhotoviteľom nezaplatenej DPH alebo jej časti nadmerný odpočet Objednávateľa alebo jeho časť h) použije subdodávateľa bez súhlasu Objednávateľa. 5

6 Článok IX. Záverečné dojednania 1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 2. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu diela a zmene termínu realizácie takto zníženého rozsahu diela a povinnosť Zhotoviteľa dielo zhotoviť podľa tohto rozhodnutia. 3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ. 4. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text je zrozumiteľný, určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. V Novom Meste nad Váhom, dňa V Trenčianskej Turnej, dňa Objednávateľ : Zhotoviteľ : Ing. Jozef Trstenský- primátor mesta Ľuboš Bulko konateľ spoločnosti 6