Zmluva o dielo č. 31/05/2013 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Článok 1. Zmluvné strany Objednávateľ: Zastúpený: EMKOBEL, a.s. Rázusov
|
|
- Alena Bartošová
- pred 4 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Zmluva o dielo č. 31/05/2013 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Článok 1. Zmluvné strany Objednávateľ: Zastúpený: EMKOBEL, a.s. Rázusova ul. č Spišská Nová Ves Ing. Peter Brziak, riaditeľ spoločnosti Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č: 830/V ICO: IČ DPH : Bankové spojenie: Číslo účtu: SK PRIMÁ banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves /5600 Zhotoviteľ: ZES plus, s. r. o. Gorkého 1523/ Spišská Nová Ves Zastúpený: Ing.Rapáč Ľubor, riaditeľ spoločnosti Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č /V IČO: IČ DPH: SK Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s., pobočka Spišská Nová Ves Číslo účtu: /1111 Osoby zhotoviteľa oprávnené jednať, meniť a upravovať zmluvné vzťahy: Ing.Rapáč Ľubor Článok 2. Predmet zmluvy 1. Predmetom tejto zmluvy je: Oprava silových rozvádzačov v PK Mier 1,2,3, Článok 3. Termín dodávky - pre PK M ieri: od do pre PK Mier 3: od do pre PK Mier 2: od do Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svoje kapacity na dohodnuté práce tak, aby boli dodržané dohodnuté termíny pre jednotlivé PK.
2 Článok 4. Povinnosti zhotoviteľa 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa projektovej dokumentácie a platných noriem pre elektrotechniku v SR. 2. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny podľa čl.6 tejto zmluvy. Pri vykonaní diela je zhotoviteľ viazaný individuálnymi pokynmi objednávateľa pokiaľ nie sú v rozpore s platnými normami. 3. Zhotoviteľ ručí za dodané dielo v zmysle zákonom stanovených záručných lehôt. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania diela užívateľovi do prevádzky. 4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na pracovisku. 5. Reklamované vady je zhotoviteľ povinný odstrániť v termínoch, ktoré budú dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Ak v záručnej dobe vzniknú na diele vady, je zhotoviteľ povinný ich odstrániť. Pokiaľ bude vada neopraviteľná, je zhotoviteľ povinný dodať náhradný predmet plnenia. Článok 5. Povinnosti objednávateľa Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi informácie k zaisteniu činnosti podľa čl.2 tejto zmluvy. projektovú dokumentáciu [inú zmenu PD], výkaz výmer Článok 6. Cena 1. Cena diela je stanovená dohodou na základe výkazu výmer, predloženého objednávateľom a ponukového rozpočtu zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. pre Mier PK 1 : 3 459,52 bez DPH 4 151,42 s DPH pre Mier PK 2: 3 658,91 bez DPH 4 390,69 s DPH pre Mier PK 3: bez DPH s DPH ,02 bez DPH ,81 s DHP Neoddeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy o dielo je ponukový rozpočet. 2. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Článok 7. Spôsob platenia 7.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry -daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ vystaví a zašle objednávateľovi. Podkladom pre vystavmie faktúry bude zhotoviteľom vyhotovené a patrične odovzdané dielo /rozvádzače pre Mier PK 1,2,3,/. Protokol o odovzdaní jednotlivých rozvádzačov, bude mať zhotoviteľ riadne potvrdený objednávateľom.
3 7.2 Zhotoviteľom predložená faktúra, ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. 7.3 Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní. Článok 8. Zmena a zrušenie zmluvy Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Článok 9. Odovzdanie a prevzatie diela Odovzdanie a prevzatie diela prevedú osoby zmluvných strán oprávnené jednať. Dodávka v čase preberania musí byť bez akýchkoľvek závad. Osoba zodpovedná za prevzatie diela - Ing. Ján Babík Z odovzdania a prevzatia spíšu zmluvné strany preberací protokol. Článok 10. Zodpovednosť za škodu 1. Zhotoviteľ zrealizuje dohodnuté práce na vlastné nebezpečenstvo, t.j. zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s predmetom dodávky do doby odovzdania a prevzatia prác. Za bezpečnosť pracovníkov dodržiavanie bezpečnostných predpisov PO, kvalitu a kompetentnosť pracovníkov, ich zdravotný stav, spôsobilosť pre výkon dohodnutých prác v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. 2. Ak objednávateľ neposkytne včas potrebné informácie /dokumentáciu, zvláštne požiadavky pre jednotlivé prevedenia/ zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela, zhotoviteľovi vzniká nárok na posunutie termínu a úhradu škôd týmto vzniknutých. 3. Pokiaľ dôjde ku škode na nedokončenom diele, zodpovedajú účastníci tejto zmluvy za škodu podľa miery svojho zavinenia. Článok 11. Zmluvné pokuty 1. Pri nedodržaní termínu podľa čl.3 tejto zmluvy môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nevykonaných prác za každý aj začatý deň omeškania. 2. Ak objednávateľ nezaplatí cenu diela alebo jej časť v súlade s čl.7 tejto zmluvy, môže zhotoviteľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky alebo jej časti za každý deň omeškania.
4 Článok 12. Osobitné dojednania 1. Objednávateľ žiada od zhotoviteľa, aby na predmetné práce zamestnával len kvalifikovaných pracovníkov s výučným listom a praxou v príslušnom odbore. Objednávateľ si vyhradzuje právo koordinovať prácu pracovníkov zhotoviteľa v náväznosti na prácu iných subdodávateľov a vlastné práce. Pre zabezpečenie pružného reagovania pre potreby objednávateľa určuje zhotoviteľ na predmetnej stavbe zodpovednú osobu, ktorá bude objednávateľovi denne k dispozícii. meno: Štefan Bigoš telefón: 053/ práca mobil: Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený žiadať, aby vzniknuté vady zhotoviteľ odstránil na vlastné náklady a vykonával dielo riadnym spôsobom. 3. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná opatrenia na nápravy vzniknutých nedostatkov, na ktoré upozornil objednávateľ, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 4. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia z.č.513/1991 b. 5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnou formou dodatkom ku zmluve. Účastníci tejto zmluvy po jeho prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho lx pre objednávateľa a lx pre zhotoviteľa. Spišskej Novej Vsi, dňa JJILÄlí Spišskej Novej Vsi, dňa 3/ff- M 3 k, t.r.o. _ r >1523/ Sfž&ská Nová Ver EMSCOBEL a. s. Ráatjsova Spišská Nová Ves -5- hotoviteľ
5 Popis ocenených prác a ich náklady Názov: Oprava silových rozvádzačov v PK Mier, 1,2,3 Rekapitulácia: názov cena bez DPH DPH 20% cena s DPH RM1 Mier ,52 691, ,42 RM1 Mier ,91 731, ,69 RM1 Mier ,59 725, ,70 Spolu , , ,81
6 RM1 MIER 1 Materiál 2 506,68 Podružný materiál 5 125,33 Spolu: 2 632,01 Montáž.demontáž, úprava exist.prístrojov 15% 394,80 Spolu: 3 026,82 Doprava 3,60% 108,97 Presun hmôt 1% 30,27 Atest 1% 30,27 Spolu: 3 196,32 Sklad, a zabzp. prirážka č.l+č.2 10% 263,20 Spolu bez DPH: 3 459,52 Materiál MJ Jednotkov á cena Spolu Zhotovenie kr.plechu FeZn m Popisný štítok ks 66 0,45 29,7 Popisný štítok mal. ks 141 0,22 31,02 Popisný štítok káb. ks 70 0,25 17,5 Prepojenie pomocných obvodov ks 22 3,7 81,4 DIN lišta TSS-15/2 ks 35 0,76 26,6 MTP 150/5 závitový,overený ks TRAFO 230/24, 500VA ks TRAFO 230/24, 300VA ks SPB-12/280/3 ks BD250NE305 ks SE-BD-0160-DTV3 ks PS-BHD-1100 ks CS-BC-A033 ks OD-BD-VPOI ks 1 1,061 1,061 SV-BHD-X230 ks PL7-B2/1 ks 6 5,4 32,4 PL7-B10/1 ks 16 2,9 46,4 PL7-B16/1 ks 3 2,9 8,7 PL7-C16/1 ks 1 2,93 2,93 PL7-C16/3 ks PL7-C25/3 ks 1 11,5 11,5 PL7-D25/3 ks PL7-D32/3 ks PL7-B6/1 ks 11 3,4 37,4 PKZM01-2,5 ks PKZM01-6,3 ks PKZM4-32 ks PKZM01-10 ks Relé 4P + patica 24V AC ks HRN-55 Straziace rele faz ks Čas. relé 24V ks 1 22,5 22,5 Adap. M22-A ks 11 0,7 7,7 Kontakt M22-K10,spin.do panelu ks 5 1,5 7,5 Tlacitko M22-DP-R,červene ks 2 3,6 7,2 OVL.M22-WRK ks 3 4,3 12,9 Sign.M22-LED-B ks 1 3,6 3,6 Sign.M22-LED-R ks 1 3,6 3,6 Sign.M22-LED-G ks 4 3,6 14,4 Poist.patron PN00 100A GG ks 3 1,5 4,5
7 0PV10/3 + poistka /OSLetohrad ks OPV14/3+Poistka PV 14 gr 40A ks A, 690 V, 3-pól. prev., strmeň, svorky 1,5-50 mm2 ks DILM12-10 NC230VAC ks DILM7-10 NC 24VAC ks DILM9-10 NC 24V AC ks DILM32-10 NC 24VAC ks DILM25-10 NC 24VAC ks Svorka rad.rsdps-10 ks 186 0,26 48,36 Svorka s poistkou IK ks 20 1,42 28,4 Svorka rad.rsdps-20 ks 12 0,45 5,4 Svorka rad.rsdps-40 ks 3 0,61 1,83 Vyvodka 13.5 ks 24 0,29 6,96 Vyvodka 16 ks 36 0,31 11,16 Vyvodka 36 ks 8 1,8 14,4 Ochranná svorka ks 1 1,6597 1,6597
8 RM1 MIER 2 Materiál 2 651,15 Podružný materiál 5 132,56 Spolu: 2 783,71 Montáž,demontáž, úprava exist.prístrojov 15% 417,56 Spolu: 3 201,26 Doprava 3,60% 115,25 Presun hmôt 1% 32,01 Atest 1% 32,01 Spolu: 3 380,54 Sklad, a zabzp. prirážka č.l+č.2 10% 278,37 Spolu bez DPH: 3 658,91 Materiál MJ Jednotkov á cena Spolu Zhotovenie kr. plechu FeZn m Popisný štítok ks 71 0,45 31,95 Popisný štítok mal. ks 144 0,22 31,68 Popisný štítok káb. ks 53 0,25 13,25 Prepojenie pomocných obvodov ks 23 3,7 85,1 DIN lišta TSS-15/2 ks 35 0,76 26,6 MTP 150/5 závitový, overený ks TRAFO 230/24, 500VA ks TRAFO 230/24, 300VA ks SPB-12/280/3 ks BD250NE305 ks SE-BD-0160-DTV3 ks PS-BHD-1100 ks CS-BC-A033 ks OD-BD-VPOI ks 1 1,061 1,061 SV-BHD-X230 ks PL7-B2/1 ks 5 5,4 27 PL7-B10/1 ks 14 2,9 40,6 PL7-B16/1 ks 5 2,9 14,5 PL7-C16/1 ks 1 2,93 2,93 PL7-B2/3 ks PL7-C10/3 ks PL7-D25/3 ks PL7-C20/3 ks 1 11,5 11,5 PL7-B6/1 ks 7 3,4 23,8 PKZM01-2,5 ks PKZM01-4 ks PKZMOI-6,3 ks PKZM4-32 ks PKZM01-1 ks Relé 4P + patica 24V AC ks HRN-55 Straziace rele faz ks Čas. relé 24V ks 1 22,5 22,5 Adap. M22-A ks 11 0,7 7,7 Kontakt M22-K10,spin.do panelu ks 5 1,5 7,5 Tlacitko M22-DP-R,cervene ks 1 3,6 3,6 OVL.M22-WRK ks 4 4,3 17,2 Sign.M22-LED-B ks 1 3,6 3,6 Sign.M22-LED-R ks 1 3,6 3,6 Sign.M22-LED-G ks 4 3,6 14,4
9 Poist.patron PNOO 100A GG ks 3 1,5 4,5 OPV1CI/3 + poistka / OS Letohrad ks OPV14/3+Poistka PV 14 gr 40A ks A, 690 V, 3-pól. prev., strmeň, svorky 1,5-50 mm2 ks DILM12-10 NC 230VAC ks DILM7-10 NC 24V AC ks DILM9-10 NC 24VAC ks DILM32-10 NC 24VAC ks DILM25-10 NC 24V AC ks Svorka rad.rsdps-10 ks 192 0,26 49,92 Svorka s poistkou IK ks 22 1,42 31,24 Svorka rad.rsdps-20 ks 21 0,45 9,45 Svorka rad.rsdps-40 ks 3 0,61 1,83 Vyvodka 13.5 ks 21 0,29 6,09 Vyvodka 16 ks 29 0,31 8,99 Vyvodka 36 ks 8 1,8 14,4 Ochranná svorka ks 1 1,6597 1,6597
10 RM1 MIER 3 Materiál 2 627,01 Podružný materiál 5 131,35 Spolu: 2 758,36 Montáž, demontáž, úprava exist.prístrojov 15% 413,75 Spolu: 3 172,12 Doprava 3,60% 114,20 Presun hmôt 1% 31,72 Atest 1% 31,72 Spolu: 3 349,75 Sklad, azabzp. prirážka č.l+č.2 10% 275,84 Spolu bez DPH: 3 625,59 Materiál MJ Jednotkov á cena Spolu Zhotovenie kr.plechu FeZn m Popisný štítok ks 80 0,45 36 Popisný štítok mal. ks 154 0,22 33,88 Popisný štítok káb. ks 51 0,25 12,75 Prepojenie pomocných obvodov ks 23 3,7 85,1 DIN lišta TSS-15/2 ks 35 0,76 26,6 MTP 150/5 závitový,overený ks TRAFO 230/24, 500VA ks TRAFO 230/24, 300VA ks SPB-12/280/3 ks BD250NE305 ks SE-BD-0160-DTV3 ks PS-BHD-1100 ks CS-BC-A033 ks OD-BD-VPOI ks 1 1,061 1,061 SV-BHD-X230 ks PL7-B2/1 ks 6 5,4 32,4 PL7-B10/1 ks 22 2,9 63,8 PL7-B16/1 ks 6 2,9 17,4 PL7-B2/3 ks PL7-C10/3 ks PL7-D25/3 ks PL7-C25/3 ks 1 11,5 11,5 PL7-B6/1 ks 5 3,4 17 PKZM ks PKZM ks PKZM4-32 ks PKZM01-1 ks Relé 4P + patica 24V AC ks HRN-55 Straziace rele faz ks Čas. relé 24V ks 1 22,5 22,5 Adap. M22-A ks 11 0,7 7,7 Kontakt M22-K10,spin.do panelu ks 5 1,5 7,5 Tlacitko M22-DP-R,červene ks 1 3,6 3,6 OVL.M22-WRK ks 4 4,3 17,2 Sign.M22-LED-B ks 1 3,6 3,6 Sign.M22-LED-R ks 1 3,6 3,6 Sign.M22-LED-G ks 4 3,6 14,4 Poist. patron PN00 100A GG ks 3 1,5 4,5 QPV10/3 + poistka / OS Letohrad ks 1 9 9
11 OPV14/3+Poistka PV 14 gr 40A ks A, 690 V, 3-pól. prev., strmeň, svorky 1,5-50 mm2 ks DILM12-10 NC 230VAC ks DILM7-10 NC 24VAC ks DILM9-10 NC 24VAC ks DILM32-10 NC 24VAC ks DILM25-10 NC 24VAC ks Svorka rad.rsdps-10 ks 268 0,26 69,68 Svorka s poistkou IK ks 21 1,42 29,82 Svorka rad.rsdps-20 ks 21 0,45 9,45 Svorka rad.rsdps-40 ks 3 0,61 1,83 Vyvodka 13.5 ks 21 0,29 6,09 Vyvodka 16 ks 29 0,31 8,99 Vyvodka 36 ks 8 1,8 14,4 Ochranná svorka ks 1 1,6597 1,6597
Microsoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_
ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,
PodrobnejšieMicrosoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx
Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej
PodrobnejšieZmluva PD Nemsova
Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieZmluva o dielo
ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,
PodrobnejšieObec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o
Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieMicrosoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc
Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu
PodrobnejšieKMBT_C224e
ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená
PodrobnejšieN á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1
N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:
PodrobnejšieZmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014
ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny
PodrobnejšieKM_C364e
Zmluva o dielo č. 21/2015/Z uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zá konník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: DIČ: Zastúpený :Ing. Eugen Sz
ZMLUVA O DIELO Uzavretá medzi I. Zmluvné strany: 1. Mesto Štúrovo so sídlom: Námestie slobody 1 IČO: 00309303 DIČ: 2021060789 Zastúpený :Ing. Eugen Szabó -primátor ďalej len objednávateľ a 2. MKF Slovakia
Podrobnejšie/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj
/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:
PodrobnejšieZmluva o dielo č. 007/2017/ uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný
Zmluva o dielo č. 007/2017/4.3.1. uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
PodrobnejšieMicrosoft Word ZŠ Bernolákova 16-PVD s r o - ZoD-po oprave.doc
ZMLUVA O DIELO 2-2017 uzavretá podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľom: Základná škola Štatutárny orgán: Mgr. Ivan Vydra, riaditeľ
PodrobnejšieVerejný obstarávateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie č
Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieP R Í L O H Y :
ZMLUVA O DIELO číslo: 6/2016 uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1/ Objednávateľ : Nové Mesto nad Váhom Sídlo: Čsl. armády
PodrobnejšieZmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej
PodrobnejšieZmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastú
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objedn áva teľ : Zastúpený: Telefón: IČO: DIČ: ( ďalej len objednávate!"')
PodrobnejšieZmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 01/2016/VO uzatvorená v zmysle 536-565 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ: OBEC VEĽKÉ ÚĽANY so sídlom: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organiz
ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP 1, Banská
PodrobnejšieKúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č.
Kúpna zmluva č. VZ 81/ 2011 v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka 1. Kupujúci : Názov: Mesto Kolárovo, MsÚ Sídlo: Kostolné námestie č. 1 946 03 Kolárovo Zastúpený: Árpád Horváth, primátor
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 631 a nasl. Občianskeho zákonníka Na zhotovenie stavby: Revitalizácia centra obce Čierny Balog Stavebný objekt: Chodník pre peších pri ceste III/5293 KM 0,86061-1,16071 medzi:
PodrobnejšieKúpna zmluva
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B
PodrobnejšieVýzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"
Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133
PodrobnejšieZmluva o dielo
Zmluva o dielo č. Z1/2018/059/04 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na zhotovenie diela v rámci stavby:
Podrobnejšie2. Zmluva
KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:
Podrobnejšie5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera
KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,
PodrobnejšieZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:
PodrobnejšieMicrosoft Word - ZMLUVA O DIELO voda I.doc
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) OBJEDNÁVATEĽ: Z m l u v n é s t r a n y Obec: Gočovo Sídlo: 049 24 Gočovo 92 Štatutárny
PodrobnejšieZ M L U V A
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné
PodrobnejšieZmluva o dielo č
Zmluva o dielo Článok I. Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ Obchodné meno: Obec Rovensko Sídlo: Rovensko č.146, 905 01 Rovensko Štatutárny zástupca: Ing. Marian Rehuš, starosta obce Bankové spojenie: Prima
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO Ċ
Zmluva o dielo č.01/12/2015/ uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov. I. Zmluvné strany OBJEDNÁVATEĽ : Názov a sídlo :
Podrobnejšie2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy
KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení Článok I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Obec Haniska Názov: Obecný úrad Haniska Sídlo: Bajzova 14,
Podrobnejšie2. Príloha č. 1 - zmluva
Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
PodrobnejšiePríloha k postupu D6.PREV.03 č.:2 NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpi
NÁJOMNÁ ZMLUVA uzatvorená v súlade s 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianska zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Číslo zmluvy: uzatvorená medzi zmluvnými stranami 1. ZMLUVNÉ
PodrobnejšieNávrh ZOD ihrisko Farského.rtf
Číslo zmluvy: Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Podrobnejšier,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ ""'.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>-" \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~"...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predá
r,;q;,'o tffj \J ~~,,\. ~ ""'.1.- tp g '?'t-1>- ~ v- C',;:,' 1>-" \>'.~ ~-O,,;~0 /..f\f./,~ Kúpna zmluva ~"...\ č, 2005/01lkrpzke uzavretá medzi predávajúcim SPIN - SK s.r.o. a kupujúcim Krajské riaditeľstvo
PodrobnejšieVerejný obstarávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov Objednávateľ: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300 072 22 Strážske
PodrobnejšieZmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Čl. I Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Obec Malý Čepčín Sídlo: Malý
PodrobnejšieK Ú P N A Z M L U V A
K Ú P N A Z M L U V A číslo:... uzatvorená podľa 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami Predávajúci:... Sídlo:... IČO:... IČ DPH:... Zapísaná
PodrobnejšieKÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie s
KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník CI.I Zmluvné strany Kupujúci: Mesto Prievidza Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Štatutárny orgán: JUDr.
PodrobnejšieMÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak
KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:
PodrobnejšieZmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné
PodrobnejšieMicrosoft Word - Zmluva o dielo doc
Zmluva o dielo č. 1/2013 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení Objednávateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článo
ZMLUVA O DIELO č..../2017 uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva ) Článok I Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ : Obec Lednické
PodrobnejšieMicrosoft Word - Nový športový umelý trávnik - Návrh ZoD 2018.doc
Zmluva o dielo uzatvorená v podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Objednávateľ: Názov: Mesto Revúca Sídlo: Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca V zastúpení:
PodrobnejšieZmluva o dielo
Zmluva o dielo číslo z registra zmlúv Ú PSK: 678/2017/ELENA uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník )
PodrobnejšieKupna zmluva
Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších
PodrobnejšieRámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit
Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, Halič V zastúpení
ZMLUVA O DIELO ( 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ : Obec Lehôtka Adresa : Lehôtka č. 23, 985 11 Halič V zastúpení : Richard Laššan, starosta obce IČO : 00316156 DIČ
PodrobnejšieZhotoviteľ: ZoD č. 147/ / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné s
Zhotoviteľ: ZoD č. 147/2019 1 / 5 Zmluva o dielo č. 147/2019 uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany Objednávateľ: STEFE Trnava, s.r.o. Sídlo: Františkánska
PodrobnejšieZmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl
Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné
PodrobnejšiePríloha č
1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:
PodrobnejšiePríloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc
Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieZmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovenia 536 a nasl. Obchodného zákonníka Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ: Mesto Martin zastúpený: Ján Dan
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovenia 536 a nasl. Obchodného zákonníka Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ: Mesto Martin zastúpený: Ján Danko, primátor mesta Martin sídlo: Námestie S. H. Vajanského
Podrobnejšiezmluva_albumíny
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Podrobnejšiecelkom listov : 26
ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení Čl.I ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Objednávateľ : Obec Raslavice sídlo: Obecný úrad, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. z
ZMLUVA O DIELO podľa 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a 631-643 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a LICENČNÁ ZMLUVA podľa 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon Servisné centrum
PodrobnejšieMicrosoft Word - výzva č SAMaV doc
Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Bratislava, 08.októbra 2012 Č.p. SAMaV-2241-4/2012 Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa
PodrobnejšieMANDÁTNA ZMLUVA
MANDÁTNA ZMLUVA uzavretá podľa 556 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1 Mandant: Obec Dvorníky - Včeláre Adresa: Dvorníky č. 4, 044 02 Dvorníky Včeláre Štatutárny orgán: Alexander
PodrobnejšieORACLE
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Servisná zmluva spoločnosti ORACLE číslo 9-251011-02/SR uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení Článok 1. Zmluvné strany
PodrobnejšieZmluva IBEX Banská Bystrica koberce
Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:
PodrobnejšieKÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lo
KÚPNA ZMLUVA č.8/2014 číslo predávajúceho MC2014/032 uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kupujúci: názov: Gymnázium Krompachy sídlo: Lorencova 46, 053 42 Krompachy štatutárny zástupca: PaedDr.
PodrobnejšieZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO (ďalej len zmluva) uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a a 117 zákona č
ZMLUVA O DIELO (ďalej len zmluva) uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
Podrobnejšie10
KÚPNA ZMLUVA, ktorú v zmysle 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi sebou uzavreli z jednej strany Obec Kamienka Sídlo: Kamienka 143,06783 IČO: 00323110 Zast.: Ing. Benjamín Blaha starosta obce ďalej
Podrobnejšieinzinierska_cinnost_kotolna_HP_
Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
PodrobnejšieZmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi
Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:
PodrobnejšieZ M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len
Z M L U V A O D I E L O č. 16 /2011 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. /Ďalej len ZoD/ I. ZMLUVNÉ STRANY 1. 1 ZHOTOVITEĽ : ASTA spol.
PodrobnejšieMicrosoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc
Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PodrobnejšieZ M L U V A
Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné
PodrobnejšieZ M L U V A O D I E L O Č
Z M L U V A O D I E L O Č. 0307/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov Objednávateľ: ZMLUVNÉ STRANY Názov: Obec Záborské Sídlo: Obecný
PodrobnejšieZ M L U V A O D I E L O č. 8 /2016 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďale
Z M L U V A O D I E L O č. 8 /2016 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD / 1. 1 ZHOTOVITEĽ : I. ZMLUVNÉ STRANY Názov:
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, Poproč
ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka. Článok 1 Zmluvné strany 1.1 Ing. arch. Mariana Šimková Sídlo: Jarná 23, 044 24 Poproč IČO: 35471271 DIČ: 1025661560 Bankové spojenie: SLSP
PodrobnejšieACC03012 Zmluva_o_dielo-Hilo-SPS doplnená o dodatok č.1
Zmluva o dielo č. 03/VO/2016 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ': Stredná priemyselná škola,
Podrobnejšie1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný
PodrobnejšieZ M L U V A O D I E L O č. 10 /2010 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. / Ďale
Z M L U V A O D I E L O č. 10 /2010 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par. 536 a nasl. Obchodného zákoníka 513/1991 Zb. / Ďalej len ZoD / I. ZMLUVNÉ STRANY 1. 1 ZHOTOVITEĽ : ASTA
PodrobnejšieZMLUVA o dielo
ZMLUVA O DIELO Uzavretá v zmysle 536 a nasledujúceho zákona č.513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zmluva) Čl. I. Zmluvné strany Stredná odborná škola polytechnická
PodrobnejšieMANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n
MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica
PodrobnejšieMicrosoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné
PodrobnejšieZmluva o dielo
Zmluva o dielo číslo z registra zmlúv Ú PSK: 145/2017/ELENA uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník )
PodrobnejšieZML 199_2016
1 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) Objednávateľ: Názov: Sídlo: Zastúpený: IČO: 31 701
PodrobnejšieNÁVRH Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác) uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Príloha I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Názov Obec Rankovce Sídlo Rankovce 10, 044 45 Bidovce Štatutárny zástupca Stanislav Hada, starosta obce IČO 00691267 DIČ 2021261352 IČ DPH nie je platca DPH
PodrobnejšieZmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych pr
Zmluva o dielo 1/2014 Zmluva o dielo č.1/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : Názov
PodrobnejšieCOM - KLIMA, s.r.o. Sídlo: Ul. Á. Jedlíka 4554, Komárno Prevádzka: Cukrovarská 2, SK Trebišov mobil:
Zmluva o dielo č. 2/2016 na výstavbu systému regulácie tepla v budove obecného úradu a v budove kultúrneho domu uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvné strany Objednávateľ: Obchodné meno/
PodrobnejšieMinisterstvo obrany SR
Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, 23.novembra 2011 Bratislava Č. p. SAMaV- 2884-5/2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie zhotoviteľa diela podľa
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO č. 217072015 ( ďalej len zmluva ) uzatvorená podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Čl. I Zmluvné strany Objednávateľ: Sídlo: Základná škola Adresa : Belehradská
Podrobnejšiezmluva-Datalan1
Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,
PodrobnejšieZ M L U V A O D I E L O Č. 01/10/2014 uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov Objednávate
Z M L U V A O D I E L O Č. 01/10/2014 uzavretá podľa 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov Objednávateľ: ZMLUVNÉ STRANY Názov: OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES Sídlo:
Podrobnejšiečíslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Obči
číslo: 12/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená v zmysle zák. č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a 663 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Prenajímateľom: Základná škola
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO
Zmluva o dielo uzavretá podľa 262 a 536 a násl. Obchodného zákonníka Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ : Obec Šarišské Michaľany Sídlo: Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku18, 082 22 Šarišské Michaľany Štatutárny
Podrobnejšie