Obec Haniska, Haniska 248, Haniska stavebný úrad č. SÚ-Ha /2019-Ko V Haniske, STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Haniska, príslušná na ko

Prepis

1 Obec Haniska, Haniska 248, Haniska stavebný úrad č. SÚ-Ha /2019-Ko V Haniske, STAVEBNÉ POVOLENIE Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdila žiadosť podanú stavebníkom dňa Michalom Benešom, bytom Haniska 360, Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, Krompachy, o vydanie stavebného povolenia v konaní vedenom podľa stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto: Stavba: Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61, s dvomi nadzemnými podlažiami, bez podpivničenia, na pozemku KN - C parc. č. 934/5 a 934/61, kat. územie Haniska, pre stavebníka: Michal Beneš, bytom Haniska 360, Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, Krompachy. sa podľa 66 stavebného zákona v spojení s ust. 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona p o v o ľ u j e. Stavba rodinného domu bude pozostávať z: 1. nadzemného podlažia vstupné zádverie, 2 x chodba, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, špajza, kúpeľňa, technická miestnosť, pracovňa/izba, garáž, zádverie, terasa. 2. nadzemného podlažia chodba, 3 x izba, sklad, kúpeľňa. Stavba bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Rodinný dom SO 02 Dvojgaráž SO 04 Kanalizačné potrubie žumpa SO 05 Elektrická prípojka - Zastavaná plocha rodinného domu: 228,56 m 2 - Úžitková plocha: 206,96 m 2 - Obytná plocha: 82,86 m 2 - Výška stavby (od ± 0,000): +5,020 m, +7,800 m úroveň ± 0,000 = úroveň prízemia - Sklon strechy: 20 Zastavaná plocha dvojgaráže s technickou miestnosťou: 120,41 m 2 - Úžitková plocha: 98,64 m 2 - Výška stavby (od ± 0,000): + 4,230 m, + 5,950 m úroveň ± 0,000 = úroveň prízemia - Sklon strechy: 15 1

2 Majetkoprávne vzťahy: Podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2812, pozemok KN-C parc. č. 934/5, kat. územie Haniska, vedený ako orná pôda je výlučným vlastníctvom Michala Beneša, bytom Haniska 360, Haniska. Michal Beneš preukázal iné právo k pozemku KN-C parc. č. 934/61, k. ú. Haniska podľa 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), t. j. nájomnú zmluvu zo dňa Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad v súlade s ust. 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky: 1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie spracovanej v 04/2018 Ing. Vladimírom Oleárom. Projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadne zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 2. Pred začatím stavby zabezpečí stavebník v súlade s ust. 75 ods. 1 stavebného zákona vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou pre vykonávanie geodetických a kartografických činností. 3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie podzemných vedení v priestore staveniska a zabezpečí ich ochranu. 4. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení. 5. Stavba bude ukončená v lehote do 04/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci v rozsahu podľa ust. 46a stavebného zákona. 7. Stavebník v súlade s ust. 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania meno /názov/, adresu /sídlo/ zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie k stavebnej činnosti. 8. Za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa 45 ods. 2 stavebného zákona zodpovedá projektant. Podľa 46 stavebného zákona projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. 9. Stavebník zabezpečí stavenisko v súlade s ust. 43i ods. 3 stavebného zákona. 10. V súlade s ust. 66 ods. 4 písm. j stavebného zákona označí stavebník stavbu na viditeľnom mieste štítkom s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného stavbyvedúceho. 11. Splašková voda bude odvádzaná kanalizačnou prípojkou do vlastnej žumpy. 12. Dažďová voda zo strechy bude odvádzaná do zbernej nádrže. 13. Zásobovanie objektu vodou bude zo studne. 14. Hlavným zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo a doplnkovým zdrojom vykurovania bude interiérový krb. 15. Dočasný prechod a prejazd k stavebnému pozemku KN-C parc. č. 934/5 a 934/61, k. ú. Haniska bude cez pozemky KN-E parc. č. 2427/11 a KN-C parc. č. 130/4 v k. ú. Haniska až do doby majetko-právneho vysporiadania prístupovej cesty na pozemku KN-C parc. č. 934/142, k. ú. Haniska. 16. Dodržať podmienky Okresného úradu Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa , č. OU-KS-PLO-2019/004209: V súlade so schválenou bilanciou skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy vykonať skrývku humóznej vrstvy zeminy z odnímanej plochy o výmere 1153 m 2 do hĺbky 0,30 m v množstve 345,9 m 3. Ornica sa po ukončení výstavby použije na terénne úpravy okolia stavby. Poľnohospodársku pôdu odňať len v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch. 2

3 Čo najmenej narušovať organizáciu, využitie poľnohospodárskej pôdy a jej prvky v ekologickej stabilite územia a zabezpečiť prístup na bezprostredne susediace parcely, s cieľom ich využitia na poľnohospodárske účely. Vyznačiť stabilné hranice odňatia pôdy v teréne v súlade s hranicami parcely a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli porušované a svojvoľne posúvané do okolitých poľnohospodárskych pozemkov. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa 17 cit. zákona až do realizácie stavebnej činnosti, najmä jej ochranu pred zaburinením. 17. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2018/ zo dňa : V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušnú obec. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny. 18. Rešpektovať vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., č zo dňa Stavebník bude rešpektovať vyjadrenie VSD, a. s., k existencii sietí, vydané dňa pod č. 2657/2019 a vyjadrenie VSD, a. s., k projektovej dokumentácii zo dňa pod č. 246/ Stavebník bude rešpektovať vyjadrenie SPP distribúcia, a.s., vydané dňa pod č. TD/NS/0535/2018/Lö. 21. Dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice zo dňa pod č. KPUKE-2018/ /54157/HT: Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný: Uhradiť náklady na výskum podľa 38 odseku 1 pamiatkového zákona. Uzatvoriť zmluvu za účelom realizácie archeologického výskumu s oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologických výskumov alebo Archeologickým ústavom SAV podľa 36 odseku 4 pamiatkového zákona. Najneskôr 15 dní pred začatím zemných prác s uvedením čísla tohto rozhodnutia písomne (alebo om na adresu: podatelna.ke@pamiatky.gov.sk) oznámiť správnemu orgánu začatie zemných prác a názov oprávnenej právnickej osoby, ktorá bude vykonávať archeologický výskum. Doručiť preukazne kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude vykonávať archeologický výskum. Zabezpečiť prizvanie správneho orgánu na prebiehajúci výskum za účelom vykonávania štátneho dohľadu podľa 9 odseku 8 pamiatkového zákona a pre určenie lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie, podľa 39 odseku 9 pamiatkového zákona. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník povinný: Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej oprávnenou osobou, správnemu orgánu a Archeologickému ústavu SAV, podľa 39 odseku 9 pamiatkového zákona. Výskumná dokumentácia bude podkladom pre záväzné stanovisko správneho orgánu ku kolaudačnému konaniu. Výskumná dokumentácia bude spracovaná podľa 10 vyhlášky a bude okrem iného obsahovať: a) Výškopisný a polohopisný geodetický priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy (súradnicový systém JTSK, výškový Balt po vyrovnaní). b) Geodetické polohopisné a výškopisné zameranie nehnuteľných archeologických nálezov. c) Grafickú dokumentáciu archeologických nálezov v mierke 1:10 alebo 1:20. d) Farebne vytlačený výber charakteristickej fotografickej dokumentácie. 22. Stavebník bude rešpektovať stanovisko k zriadeniu žumpy vydané Obcou Haniska dňa pod č. OcÚ-Ha /2019 a zabezpečí nasledovné: žumpu vybudovať v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou k žumpe bude zabezpečený prístup resp. príjazd pre vyprázdňovanie jej obsahu likvidácia obsahu žumpy bude zabezpečovaná prostredníctvom firmy na to oprávnenej vstupný otvor v žumpe musí byť minimálne 600 x 600 mm liatinový podľa STN so zaistením proti manipulácii nepovolanou osobou. Žumpa bude vetraná vnútornou kanalizáciou alebo samostatným vetracím potrubím vyvedeným nad strechu objektu 3

4 žumpa bude vodotesná, bezodtoková, bez prítoku zrážkových vôd. Samotná konštrukcia musí odolávať predpokladanému zaťaženiu. Strop žumpy musí byť vodotesný a najmenej 30 cm nad vypočítanou hladinou vody v žumpe pred uvedením žumpy do prevádzky zabezpečiť skúšku vodotesnosti v zmysle STN , ktorú stavebník preukáže dokladom pri kolaudácii hlavnej stavby včas kontrolovať hladinu odpadovej vody v žumpe, aby sa zabránilo pretekaniu žumpy a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia pravidelne likvidovať jej obsah po každej kontrole a vyprázdňovaní žumpy poklop starostlivo osadiť, aby sa zabránilo manipulácii nepovolaným osobám zakazuje sa obsah žumpy vypúšťať /ani v zriedenom stave/ do vodných tokov alebo priekop alebo ním prihnojovať v dobe vegetácie likvidáciu odpadových vôd odporúčame realizovať v súlade s STN , prípadne cez organizácie ktoré sú na to určené a majú dohody s VVS a.s., Košice, resp. s inou organizáciou o spôsobe a mieste likvidácii na ČOV pri kolaudácii stavby predložiť doklad o spôsobe likvidácie odpadových vôd zo žumpy. 23. Stavebník splní podmienky záväzného stanoviska Obce Haniska č. OcÚ-Ha /2019 zo dňa , na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie: miesto vjazdu bude podľa priloženej projektovej dokumentácie pred realizáciou vjazdu zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, dotknutých predmetnou výstavbou a zabezpečiť ich proti poškodeniu. K ich vytýčeniu a zakrytiu je potrebné prizvať zástupcov dotknutých organizácií. počas uskutočňovania stavebných prác nesmie byť na miestnej komunikácii skladovaný žiadny stavebný materiál a prípadné znečistenie cesty musí byť okamžite odstránené. zriadením vjazdu nesmie byť ohrozená miestna komunikácia a bezpečnosť premávky na nej a to hlavne zvádzaním a odtekaním vody na komunikáciu, jeho technickým spracovaním alebo umiestnením. 24. Stavebník oznámi tunajšiemu stavebnému úradu začatie stavby najmenej 5 pracovných dní vopred. 25. Pri výstavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb stanovené stavebného zákona a osobitnými predpismi a príslušné technické normy. 26. Pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník bude rešpektovať všetky platné právne predpisy, hlavne na úseku bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, najmä je nutné dodržiavať: ustanovenia 46, 47, stavebného zákona, upravujúce požiadavky na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb, ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ustanovenia vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon č. 309/2007 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 124/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. 27. Pri uskutočňovaní stavby bude vedený stavebný denník podľa ust. 46d stavebného zákona s obsahom zápisov o technických a technologických postupoch, vykonávaných kontrolných skúškach a ďalších dôležitých úkonoch na stavbe. 28. Stavebník použije pri uskutočňovaní stavby vhodné stavebné výrobky v zmysle 43f stavebného zákona a predloží s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia doklady o overení vlastnosti výrobkov použitých na stavbe podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Použité stavebné výrobky musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarna ochrana. 29. Stavebník musí dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za spôsobené škody zodpovedá stavebník v súlade s ust. Občianskeho zákonníka. 4

5 30. Pri terénnych zásahoch minimalizovať negatívne dopady na okolité životné prostredie. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný uviesť okolitý terén do pôvodného stavu. Riešiť odvádzanie zrážkových vôd a vykonávať terénne úpravy na stavebnom pozemku je stavebník povinný tak, aby sa tým nezhoršovali odtokové pomery a neporušovali práva a právom chránené záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností. 31. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží stavebník porealizačné zameranie stavby - geometrický plán, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení, doklady stanovené 17, 18 vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, energetický certifikát rodinného domu v súlade s ust. 7 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 32. Stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný návrh stavebníka vydá stavebný úrad. 33. Stavebník podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa 79 stavebného zákona. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti so stavbou nezačne. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť. Podľa 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Účastníci konania neuplatnili námietky ani pripomienky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť. O d ô v o d n e n i e Dňa podal Michal Beneš, bytom Haniska 360, Haniska, v zast.: Ing. Barbora Bucová, bytom Hlavná 32, Krompachy, na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu Novostavba rodinného domu, Haniska, p. č. 934/5, 934/61, na pozemku KN-C parc. č. 934/5, 934/61, kat. územie Haniska. Pre predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby obcou Haniska dňa pod č. SÚ-Ha /2018-Ko, právoplatné dňa Stavba bude pozostávať z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Rodinný dom SO 02 Dvojgaráž SO 04 Kanalizačné potrubie žumpa SO 05 Elektrická prípojka Stavebník so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia predložil tieto doklady stanovené ust. 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach, výpis z listu vlastníctva č. 309, č zo dňa , kópia z mapy zo dňa , nájomná zmluva zo dňa , splnomocnenie, rozhodnutie Okresného úradu Košice - okolie, Pozemkový a lesný odbor, zo dňa , č. OU-KS-PLO-2019/004209, vyjadrenie Okresného úradu Košice - okolie, Odbor starostlivosti o ŽP, z hľadiska ochrany prírody a krajiny, č. OU-KS-OSZP-2018/ zo dňa , stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov podzemných rozvodov, vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č zo dňa , vyjadrenie VSD, a.s. k existencii sietí, č. 2657/2019 zo dňa , vyjadrenie VSD, a.s. k projektovej dokumentácii, č. 246/2019 zo dňa , vyjadrenie SPP distribúcia, a.s., č. TD/NS/0535/2018/Lö zo dňa , oznámenie o začatí správneho konania vydané Krajským pamiatkovým úradom Košice, č. KPUKE-2018/ /52025/HT zo dňa , 5

6 rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice, č. KPUKE-2018/ /54157/HT zo dňa , stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach zo dňa pod č. ORHZ-KE /2018, vyjadrenie Okresného úradu Košice okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-KS-OCDPK-2018/ zo dňa , stanovisko obce Haniska k zriadeniu žumpy, č. OcÚ-Ha /2019 zo dňa , záväzné stanovisko obce Haniska k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie zo dňa , č. OcÚ-Ha /2019, záväzné stanovisko obce Haniska k MZZO, č. OcÚ-Ha /2019 zo dňa , stanovisko obce Haniska funkčné využitie pozemku, č. OcÚ-Ha-497/2018 zo dňa , doklad o zaplatení správneho poplatku. Obec Haniska, príslušná na konanie podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ust. 61 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. 18 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov listom č. SÚ-Ha /2019-Ko zo dňa oznámila začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň Účastníci konania voči vydaniu stavebného povolenia nevzniesli žiadne námietky a pripomienky. Okruh účastníkov konania stanovila podľa ust. 59 stavebného zákona v rozsahu ako ich vlastnícke práva môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Oznámenie o začatí stavebného konania stavebný úrad doručoval formou verejnej vyhlášky osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku KN-E parc. č. 2427/11, k. ú. Haniska, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli správneho orgánu a internetovej stránke obce Haniska po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty bol dňom doručenia. Stavebný úrad posúdil predložené písomné záväzné stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov verejných sietí, tieto vyhodnotil a zosúladil. Ich oprávnené podmienky a požiadavky pre samotnú realizáciu stavby zakotvil v súlade s ust. 66 stavebného zákona do výrokovej časti rozhodnutia, s cieľom ochrany verejných záujmov, najmä zdravia a bezpečnosti osôb, životného prostredia a jeho zložiek. V stavebnom konaní stavebný úrad posúdil navrhovanú stavbu z hľadísk uvedených v ust. 62 stavebného zákona pričom zistil, že projektová dokumentácia je spracovaná odborne spôsobilým projektantom podľa osobitných predpisov, zohľadňuje všeobecno-technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb zakotvené v ust. 48 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Podklady žiadosti boli predložené v primeranom rozsahu pre spoľahlivé posúdenie stavby, v súlade s ust. 58 ods. 1 stavebného zákona a ust. 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Pozemok KN-C parc. č. 934/5, 934/61, kat. územie Haniska sa nachádza v lokalite, ktorá je určená územným plánom Obce Haniska, schváleným Obecným zastupiteľstvom v Haniske uznesením č. 14/2012 zo dňa na zastavanie formou individuálnej bytovej výstavby. Stavba rodinného domu sa umiestňuje do územia, v ktorom v súčasnej dobe nie je vybudovaná infraštruktúra v celom rozsahu a preto v návrhu je riešené zásobovanie objektu vodou zo studne ako dočasné riešenie, do doby než v danej lokalite bude vybudovaná infraštruktúra a predmetný rodinný dom bude možné napojiť na verejné inžinierske siete. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci v rozsahu podľa ust. 46a stavebného zákona. Stavebník v súlade s ust. 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania meno /názov/, adresu /sídlo/ zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie k stavebnej činnosti. Po preskúmaní žiadosti z hľadísk uvedených v ust. 62 ods. 1 a 3 stavebného zákona, po vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov stavebný úrad posúdil, že uskutočnením stavby za rešpektovania podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, nebudú ohrozené verejné záujmy ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania nad prípustnú mieru. Na základe vyššie uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 6

7 P o u č e n i e Podľa 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote l5 dní odo dňa oznámenia na Obec Haniska, Haniska 248, Haniska. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ust. Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). Ing. Miloš Barcal starosta obce Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, položka sadzobníka správnych poplatkov 60 písm. a ods. 1, uhradil stavebník správny poplatok vo výške 50. Doručí sa: 1. Stavebník: Michal Beneš, Haniska 360, Haniska 2. v zast.: Ing. Barbora Bucová, Hlavná 32, Krompachy 3. Vlastník pozemku parc. č. 934/61, k. ú. Haniska: Michal Beneš st., Haniska 360, Haniska 4. Susedia: Lukáš Beneš, Haniska 360, Haniska 5. Tomáš Šefčík, Jasenica Peter Oravec, Haniska 271, Haniska 7. Alena Mošková, Na Hrebienku 18, Bratislava 8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava 9. Verejná vyhláška - právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemku KN-E parc. č. 2427/11, k. ú. Haniska 10. Projektant: Ing. Vladimír Oleár, Vansovej 12, Prešov Na vedomie: 11. Okresný úrad Košice - okolie, pozemkový a lesný odbor, Hroncova 13, Košice 12. Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, Košice 13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 14. VSD a. s., Mlynská 31, Košice 15. SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, Košice 17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice 18. Obec Haniska, Haniska 248, Haniska Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s ust. 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a na internetovej stránke obce Haniska Úradná tabuľa Dátum vyvesenia: Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: Dátum zvesenia: Internetová stránka Dátum vyvesenia: Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: Dátum zvesenia: 7