Príloha č. 2 výzvy na predloženie ponuky Zmluva Zmluva na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb uzavretá podľa
|
|
- Simona Kubešová
- pred 5 rokmi
- Prehliadani:
Prepis
1 Príloha č. 2 výzvy na predloženie ponuky Zmluva Zmluva na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb uzavretá podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I Zmluvné strany Objednávateľ: Sociálna poisťovňa Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Vážny generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bankové spojenie: Štátna pokladnica IBAN: SK SWIFT: SPSRSKBA IČO: DIČ: (ďalej len objednávateľ ) Poskytovateľ: Sídlo: Štatutárny orgán: IBAN: SWIFT: IČO: DIČ: IČ DPH: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri..., oddiel:..., vložka č.... (ďalej len poskytovateľ ) Východiskovým podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva ) je výzva objednávateľa na predloženie ponuky a ponuka poskytovateľa zo dňa XX.XX.2018, ktorá bola predložená objednávateľovi pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ).
2 Čl. II Predmet zmluvy 1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa realizovať tlač a dodávku informačných letákov a informačných brožúr, ich predchádzajúcu polygrafickú prípravu, najmä grafické výkony a služby a poskytovať polygrafické služby. Pod polygrafickými službami sa rozumie uskutočnenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho predmetu zmluvy na miesto dodania. 2. Súčasťou predmetu zmluvy je najmä: 2.1 grafické spracovanie textových podkladov a fotomateriálu, prepress a tlačová príprava, jazykové korektúry, tlač a dodávka informačných letákov a informačných brožúr podľa špecifikácie objednávateľa a doručenie predmetu zmluvy na miesto dodania (skladový priestor poskytovateľa) uvedené v prílohe č. 1 k zmluve 2.2 zabezpečenie poskytnutia minimálneho skladového priestoru, t.j. miesta dodania o ploche minimálne 10 m² vyhradeného výlučne na skladovanie vytlačených materiálov a vzdialeného maximálne do 25 km od adresy sídla verejného obstarávateľa (Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava), podľa požiadaviek objednávateľa na skladový priestor, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k zmluve. 3. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy počas jej platnosti a účinnosti, a to v požadovanom rozsahu, kvalite a v dohodnutých parametroch a objednávateľ sa zaväzuje za poskytované výkony a služby uhradiť dohodnutú zmluvnú cenu. Čl. III Rozsah, spôsob, termíny plnenia 1. Poskytovateľ sa zaväzuje umožňovať objednávateľovi zúčastňovať sa a dohliadať na všetky etapy plnenia celého polygrafického výrobného procesu predmetu zmluvy a pred distribúciou skontrolovať finálny predmet zmluvy. Zároveň požaduje, aby sa všetky etapy tohto procesu vykonávali chronologicky kontinuálne (bez prestojov) vo výrobných priestoroch poskytovateľa. 2. Predmet zmluvy bude dodávaný podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa, na základe objednávky. Jedná sa o rozdielne grafické predlohy s predpokladanou dodávkou počas 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v nadväznosti na prílohu č. 3 k tejto zmluve. Objednávky nebudú vystavované v pravidelných intervaloch, budú nadväzovať na zmenu legislatívy a ostatné požiadavky objednávateľa, napr. na dotlač jednotlivých druhov letákov a pod. 3. Aktuálne požiadavky objednávateľa na plnenie predmetu zmluvy budú uvedené v jednotlivých objednávkach. Objednávateľ doručí kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy objednávku na plnenie výkonov a služieb predmetu zmluvy poskytovateľovi spolu s potrebnými podkladmi písomne alebo elektronicky, a to listom alebo om. V objednávke budú uvedené všetky potrebné údaje a to, druh objednávaného výkonu a služby, množstvo, technické parametre, špecifikáciu predmetu zmluvy a lehotu plnenia. Prevzatie objednávky bude potvrdené oprávnenou osobou poskytovateľa.
3 4. Poskytovateľ doručí objednávateľovi objednaný predmet zmluvy (grafický návrh) v časovom rozsahu 5 až 10 pracovných dní. V aktuálnej objednávke bude tento termín uvedený po vzájomnej dohode medzi poskytovateľom a objednávateľom, podľa rozsahu a prácnosti objednaných výkonov a služieb predmetu zmluvy, ako záväzný termín. Až po schválení grafických návrhov (informačných materiálov) objednávateľom (písomne), bude možné objednané výkony a služby predmetu zmluvy zadať do tlače. 5. Dodávka predmetu zmluvy bude v termínoch podľa požiadaviek objednávateľa, uvedených v jednotlivých objednávkach, vždy do 2 pracovných dní od doručenia objednávky. Prevzatie objednávky bude potvrdené poskytovateľom. 6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť tlač objednaného predmetu zmluvy do 2 pracovných dní od schválenia grafických návrhov objednávateľom. Poskytovateľ je povinný dodať objednaný predmet zmluvy na miesto dodania uvedené v prílohe č. 1 k zmluve do 24 hodín od jej vytlačenia. V prípade dotlače jednotlivých druhov letákov bude termín dodania 2 pracovné dni od doručenia objednávky. V objednávke budú uvedené presné údaje k predmetu zmluvy: uvedený druh objednávaného predmetu zmluvy, množstvo, technické parametre, špecifikácia a lehota plnenia. 7. Miestom dodania predmetu zmluvy sú skladové priestory poskytovateľa, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 8. Poskytovateľ pri doručení a poskytnutí jednotlivých výkonov a služieb predmetu zmluvy vyhotoví odovzdávacie a preberacie protokoly, na základe ktorých bude objednávateľ preberať jednotlivé výkony a služby dodané na základe príslušnej objednávky. 9. Poskytovateľ je povinný bezplatne a bezodkladne odstrániť vady predmetu zmluvy riadne oznámené objednávateľom, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa ich oznámenia. Ak nie je možné vady odstrániť, poskytovateľ je povinný na vlastné náklady dodať objednávateľovi náhradné plnenie podľa požiadaviek dohodnutých v objednávke, a to do troch pracovných dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. Oznámením vád sa rozumie ich oznámenie bezodkladne po prevzatí predmetu objednávky písomne alebo om. Oznámením vád sa rozumie aj ich uvedenie v odovzdávacom a preberacom protokole. 10. Objednávateľ si podľa potreby vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného množstva jednotlivých druhov predmetu zmluvy (tlačovín). V prípade potreby zvýšenia počtu kusov jednotlivých druhov tlačovín, poskytovateľ uskutoční ich dotlač, podľa požiadaviek objednávateľa. V prípade dotlače, poskytovateľ neprekročí (nezvýši) cenu tlačoviny za jeden kus, uvedenú v tejto zmluve. 11. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi v zmysle Autorského zákona výhradnú licenciu a zároveň mu udeľuje súhlas na každé a akékoľvek použitie autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí, ktoré bude vytvorené a dodané v rámci tejto zmluvy, bez časového obmedzenia, v neobmedzenom rozsahu, akýmkoľvek spôsobom na území Slovenskej republiky a Európskej únie, pričom objednávateľ alebo ním poverené osoby sú oprávnené autorské dielo upraviť, kopírovať, vyhotoviť rozmnoženinu diela, verejne rozširovať originál diela alebo jeho rozmnoženiny alebo uvádzať dielo na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, použiť a šíriť dielo (distribuovať)
4 na akýchkoľvek nosičoch, a to bezodplatne. Licenčné podmienky dohodnuté v tomto článku zmluvy spĺňajú náležitosti 65a nasl. Autorského zákona. Čl. IV Cena 1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 2. Celková maximálna zmluvná cena za predmet zmluvy je dohodnutá v sume: zmluvná cena bez DPH EUR (doplní uchádzač) DPH 20% EUR (doplní uchádzač) zmluvná cena s DPH EUR (doplní uchádzač) Slovom:... eur s DPH (doplní uchádzač) Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Celková maximálna cena za predmet zmluvy bola určená na základe predpokladaného počtu kusov pre každý požadovaný druh predmetu zmluvy uvedený v prílohe č. 2 a v prílohe č. 3 k tejto zmluve, ktorých čerpanie sa predpokladá počas platnosti a účinnosti zmluvy a ceny dohodnutej za kus pre každý požadovaný druh predmetu zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkovú maximálnu cenu za predmet zmluvy a poskytovateľ sa zaväzuje uvedené právo objednávateľa akceptovať. 3. Ak poskytovateľ je platcom DPH uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy, ceny za jednotlivé plnenia a jednotkové ceny s DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena sadzby DPH nevyžaduje úpravu formou dodatku k zmluve. 4. Ak poskytovateľ nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu za predmet zmluvy, ceny za jednotlivé plnenia a jednotkové ceny bez DPH a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. V prípade, ak sa poskytovateľ počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zmluvy, ceny za jednotlivé plnenia a jednotkové ceny a ceny sa nezvyšujú o príslušnú sadzbu DPH. 5. V podrobnej cenovej kalkulácii sú uvedené jednotkové ceny pre každý požadovaný druh predmetu zmluvy. Jednotkové ceny musia zahŕňať všetky náklady na spracovanie, vytlačenie a dodanie uvedeného predmetu zmluvy podľa prílohy č. 2 k zmluve vrátane zabezpečenia a poskytnutia skladových priestorov, a všetky ďalšie náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú pri plnení povinností podľa tejto zmluvy. 6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude garantovať jednotkové ceny predmetu zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy, uvedené vo svojej cenovej ponuke. Výsledná cena predmetu zmluvy je daná súčtom 2 druhov predmetu zmluvy. Cena za jeden druh predmetu zmluvy daná súčinom jednotkovej ceny a požadovaného množstva (počtom kusov).
5 7. Zmluvná cena obsahuje všetky náklady súvisiace s návrhom, spracovaním, vytlačením a dodaním predmetu zmluvy, a všetky ďalšie náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú pri plnení povinností podľa tejto zmluvy, t. j. vrátane všetkých zliav, daní, ciel, poplatkov, platieb vyberaných v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovených osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace s poskytovaním predmetu zmluvy. 8. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. Čl. V Platobné podmienky 1. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za plnenie predmetu zmluvy na základe objednávky, a to do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia plnenia predmetu zmluvy. Prílohou faktúry budú odovzdávacie a preberacie protokoly prevzatých výkonov a služieb predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi faktúry do 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. 3. Poskytovateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotovené faktúry zaslať listinne poštou a súčasne v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na ovú adresu objednávateľa faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po ich vyhotovení. Poskytovateľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na ovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava. 5. V prípade, že faktúra vyhotovená poskytovateľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi na jej doplnenie, resp. opravu a poskytovateľ je povinný podľa charakteru nedostatku vyhotoviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Poskytovateľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú ovú adresu objednávateľa. 6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči poskytovateľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy poskytovateľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry poskytovateľa. 7. Ak je poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy podľa objednávky objednávateľa, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý, aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú
6 inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 8. Ak je poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy podľa čl. III bodov 4, 5, a 6 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý, aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľovi najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom. 9. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti, poskytovateľ je oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z. Objednávateľ sa zaväzuje, že takýto úrok z omeškania zaplatí poskytovateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry. 10. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty a nezaniká povinnosť pre porušenie, ktorej bola sankcia uložená. 11. V súlade s 364 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany súhlasia so vzájomným započítaním pohľadávok. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa tohto článku zmluvy proti cene za predmet zmluvy alebo z ceny objednávky. Čl. VI Dôvernosť a mlčanlivosť 1. Zmluvné strany, ich zamestnanci ako aj ich prípadní subdodávatelia a ich zamestnanci sú povinní zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách, a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ), s údajmi z informačného systému objednávateľa a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi s výnimkou nasledujúcich prípadov: a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania zmluvy verejne známe alebo, ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, c) ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi alebo, ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní
7 všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, e) ak je to potrebné pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s informáciami a skutočnosťami súvisiacimi s plnením predmetu zmluvy nakladať ako s dôvernými informáciami. 4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 6. Ak sa poskytovateľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie poskytovateľa dať ihneď k dispozícii poskytovateľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre poskytovateľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením zmluvy. 7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov poskytovateľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie. 8. Ustanovenia bodov tohto článku zmluvy budú platiť aj po dobe platnosti a účinnosti zmluvy, a to až do doby, kedy sa informácie stanú verejne známymi. Čl. VII Osobitné ustanovenia 1. Na plnenie predmetu zmluvy môže poskytovateľ využiť subdodávateľov. Poskytovateľ je povinný pri uzavretí zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch poskytovateľa v čase uzavretia
8 tejto zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve a obsahuje okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky. 2. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 k tejto zmluve najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. 3. V prípade zmeny subdodávateľa je poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy č. 4 k zmluve, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len register ); vzor zápisu o zmene prílohy č. 4 k zmluve tvorí prílohu č. 5 k tejto zmluve; osobami oprávnenými konať vo veciach zmeny zmluvy sú: za poskytovateľa... (doplní uchádzač) a za objednávateľa: riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou. 4. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. Čl. VIII Skončenie zmluvy 1. Zmluva môže skončiť: a) uplynutím doby na ktorú bola uzavretá alebo vyčerpaním celkovej ceny za predmet zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, b) dohodou zmluvných strán, c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť: 3.1 v prípadoch podstatného porušenia zmluvy poskytovateľom; za podstatné porušenie sa považuje: a) omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v objednávke o viac ako 30 dní, b) ak poskytovateľ neodovzdá výkony a/alebo služby predmetu zmluvy v dohodnutom rozsahu, kvalite a v dohodnutých parametroch špecifikovaných v tejto zmluve a v prílohách č. 3 k tejto zmluve, c) neodstránenie vád predmetu zmluvy v dohodnutých termínoch, 3.2 v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak poskytovateľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá,
9 3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností poskytovateľom, ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy, alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov; za opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a viackrát. Odstúpeniu objednávateľa od zmluvy musí predchádzať upozornenie poskytovateľa na neplnenie zmluvných povinností a na možnosť skončenia tejto zmluvy odstúpením. 4. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavenej faktúry po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti faktúry; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením. 5. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany bude vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci. 6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa zmluvy poskytovateľovi alebo objednávateľovi, bude povinná zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. Čl. IX Záverečné ustanovenia 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny za predmet zmluvy dohodnutej v čl. IV bode 2 tejto zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 2. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy, vrátane jej príloh v plnom rozsahu a na zverejnenie faktúr a objednávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, s výnimkou zmeny sadzby DPH, ktorá sa vykoná podľa čl. IV bodu 3 zmluvy a zmeny subdodávateľa poskytovateľa, ktorá sa vykoná zápisom o zmene podľa prílohy č. 5 k tejto zmluve podľa čl. VII bodu 3 zmluvy. Písomné dodatky musia byť v súlade s 18 zákona o verejnom obstarávaní. 5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce zo zmluvy, budú riešiť predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy
10 vzniknuté medzi nimi na základe zmluvy, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 6. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a európskou legislatívou. 7. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Na miesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: príloha č. 1 - Miesto dodania predmetu zmluvy príloha č. 2 - Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy príloha č. 3 - Požadované parametre a množstvo predmetu zmluvy príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov príloha č. 5 - Vzor zápisu o zmene prílohy č. 4 Zoznam subdodávateľov. 9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto zmluvy. 10. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. V Bratislave dňa Za objednávateľa: Za poskytovateľa: Ing. Ľubomír Vážny meno a priezvisko generálny riaditeľ funkcia, podpis Sociálnej poisťovne
11 Príloha č. 1 k zmluve č.... na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb MIESTO DODANIA PREDMETU ZMLUVY 1. Poskytovateľ po dobu trvania zmluvy zabezpečí poskytnutie skladového priestoru o ploche minimálne 10 m² vyhradeného výlučne na skladovanie vytlačených materiálov, ktorý bude vzdialený maximálne do 25 km od adresy sídla objednávateľa (Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava). 2. Adresa miesta dodania predmetu zmluvy podľa bodu 1. tejto prílohy k zmluve je... (doplní uchádzač). 3. Objekt, v ktorom sa skladové priestory nachádzajú, bude zabezpečený proti vniknutiu neoprávnených osôb do objektu, proti požiaru, poveternostným vplyvom a pod. z toho dôvodu, aby predmet zmluvy nebol odcudzený, poškodený a znehodnotený a aby nedošlo k prípadnému zneužitiu informácií. 4. Poskytovateľ poskytne taký skladový priestor, v ktorom bude predmet zmluvy chránený proti nežiaducim vplyvom. Zodpovednosť za predmet zmluvy má poskytovateľ až do jeho prevzatia objednávateľom v požadovanej kvalite. 5. Predpokladaná lehota zabezpečenia predmetného skladového priestoru je počas trvania zmluvy, tzn. maximálne 12 mesiacov. Dodanie časti predmetu zmluvy do miesta dodania bude maximálne do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky. 6. Do skladového priestoru je poskytovateľ povinný umožniť povereným zamestnancom objednávateľa prístup k zmluvy na základe telefonickej alebo ovej výzvy v časoch: - v pracovných dňoch t.j. v pondelok až piatok: od 7:00 hod. do 14:00 hod. - v deň pracovného pokoja, pracovného voľna: od 14:00 hod. do 18:00 hod.
12 Príloha č. 2 k zmluve č.... na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb PODROBNÁ CENOVÁ KALKULÁCIA PREDMETU ZMLUVY (doplní uchádzač) 1 Letáky cena za 1 ks výška DPH cena za 1 ks cena za predpokladaný počet ks výška DPH cena za predpokladaný počet ks bez DPH s DPH bez DPH s DPH 2 Brožúry cena za 1 ks výška DPH cena za 1 ks cena za predpokladaný počet ks výška DPH cena za predpokladaný počet ks bez DPH s DPH bez DPH s DPH 3 Celková cena za predmet zmluvy (1 Letáky + 2 Brožúry) cena spolu za predpokladaný počet bez DPH výška DPH cena spolu za predpokladaný počet s DPH Ceny uvádzané v tabuľke budú zaokrúhlené na 4 desatinné miesta Celková cena za predmet zmluvy musí byť rovnaká ako návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 Výzvy na predloženie ponuky Počet kusov (ks) pre každý požadovaný druh predmetu zmluvy uvedený v tejto kalkulácii je stanovený ako predpokladaný, pričom objednávateľ nie je povinný počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy vyčerpať, resp. objednať celý predpokladaný počet ks, ale len počet, ktorý bude zodpovedať aktuálnej potrebe objednávateľa. Cena celkom bola určená na základe predpokladaného maximálneho počtu ks pre každý požadovaný druh predmetu zmluvy uvedených v tejto prílohe zmluvy a v prílohe č. 3zmluvy, ktoré sa predpokladajú čerpať počas platnosti a účinnosti zmluvy a ceny dohodnutej za jeden ks pre každý požadovaný druh predmetu zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkovú cenu za predmet zmluvy a poskytovateľ sa zaväzuje uvedené právo objednávateľa akceptovať. V... dňa XX.XX meno a priezvisko, funkcia, podpis* *Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
13 Príloha č. 3 k zmluve č.... na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb POŽADOVANÉ PARAMETRE A PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO PREDMETU ZMLUVY Požadované parametre predmetu zmluvy: a) Letáky Formát: A4 Papier: 100g, DL, BO, farebnosť 4+4 Minimálny náklad pri dotlači alebo tlači jedného typu letáku: ks Predpokladaný maximálny počet letákov: ks b) Brožúry Papier vnútro: 80 g BO, farebnosť 4+4, 48 strán Papier obálka: 135 g, ONL, farebnosť 4+4 Predpokladaný maximálny počet brožúr: ks Počet grafických predlôh: 1 predloha (celý požadovaný náklad)
14 Príloha č. 4 k zmluve č.... na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV Názov alebo obchodné meno uchádzača: Adresa sídla alebo miesta podnikania: IČO: Na dodaní/poskytnutí plnenia Zmluvy na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.... a) sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.* b) sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:* P. č Meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov subdodávateľa Adresa sídla alebo miesta podnikania Identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa Podiel plnenia zo zmluvy v % Predmet subdodávok V... dňa XX.XX meno a priezvisko, funkcia, podpis** * Nehodiace sa prečiarknite **Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
15 Príloha č. 5 k zmluve č.... na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb ZÁPIS O ZMENE PRÍLOHY č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV k Zmluve na poskytovanie tlače informačných letákov, grafických a polygrafických služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len zmluva ) medzi: Poskytovateľom obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania, IČO: (ďalej len poskytovateľ ) a objednávateľom Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, IČO: (ďalej len objednávateľ ) V súlade s článkom VII bodom 3. tejto zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spôsobe zmeny prílohy č. 4 k zmluve, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými zástupcami podpisujú tento zápis, ktorým sa mení príloha č. 4 k zmluve Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí prílohu k tomuto zápisu. Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. 4 k zmluve Zoznam subdodávateľov : Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. 4 k zmluve Zoznam subdodávateľov. Za poskytovateľa: V..., dňa Za objednávateľa: Bratislava, dňa oprávnená osoba Príloha: Príloha č. 4 k zmluve Zoznam subdodávateľov oprávnená osoba
16
vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka
PodrobnejšieVÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-
Podrobnejšievýzva_revízie komínov_Ú+P
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Kontroly a čistenie
PodrobnejšieMÚ Šahy - Plynofikácia Tešmak
KÚPNA ZMLUVA NA DODÁVKU TOVAROV Č. ZML-39-2018 uzavretá podľa príslušných ustanovení 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (ďalej len zmluva ) 1. Kupujúci:
PodrobnejšieZ M L U V A
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné
Podrobnejšievyzva_oprava prístrešku_VnT
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava lexanového
PodrobnejšiePríloha č
Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ
PodrobnejšieZmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
PodrobnejšieRÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
RÁMCOVÁ ZMLUVA uzatvorená podľa 56 a 83 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.513/1991 Z.z. - Obchodný
Podrobnejšiezmluva-Datalan1
Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,
PodrobnejšieN á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa ) medzi 1
N á v r h ZMLUVA O DIELO č.... / 2019 uzatvorená v zmysle 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. (Príloha č. 6 Výzvy zo dňa 04. 07. 2019) medzi 1.) Objednávateľom : Mesto Gelnica sídlo : Mestský úrad,
Podrobnejšievyzva_oprava strechy_ZA
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava strechy
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na investičnú akciu: Pasport dopravného značenia obce Priepasné 1. Zmluvné strany 1.1 Zhotoviteľ:
PodrobnejšiePríloha č
1 z 5 Zmluvné strany, uvedené v článku I., uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení 536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - v znení neskorších predpisov. I. Zmluvné strany Objednávateľ:
PodrobnejšieKupna zmluva
Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších
PodrobnejšieZmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len z
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") Zmluvné strany: Objednávateľ: Sídlo: Zastúpený:
PodrobnejšieMANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n
MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica
PodrobnejšieMicrosoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx
Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej
PodrobnejšiePríloha č. 3- Návrh_rámcovej dohody -Mlieko,.....doc
Rámcová dohoda č. 2-2015-ŠJ na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Mlieko, mliečne výrobky uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieMicrosoft Word - Zmluva o dielo_amfiteater_Unistav Teplicka_
ZMLUVA O DIELO na realizáciu stavebných prác AMFITEATER NEDEDZA uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Preambula Táto zmluva je uzavretá na základe 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami,
PodrobnejšieZmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl
Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné
PodrobnejšieMicrosoft Word - Ramcova dohoda- Ovocie a zelenina.doc
Rámcová dohoda č. 7/2013 na dodanie tovaru Nákup potravín pre Školskú jedáleň Ovocie a zelenina uzatvorená podľa 11 a 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
PodrobnejšieODBOR:právny
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 5 ods. 4 a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom
PodrobnejšieZmluva o dielo
ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obecný úrad 059 76 Strane pod Tatrami,
PodrobnejšieZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obch
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 17/052 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") (ďalej len "zmluva") 1.1 Objednávateľ:
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014
ZMLUVA O DIELO č. 20/08/2014 uzavretá v zmysle 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Názov: Obec
Podrobnejšieinzinierska_cinnost_kotolna_HP_
Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
PodrobnejšieZmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR
VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I
PodrobnejšieObec Hranovnica Sládkovičova 398/14, Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o
Obec Hranovnica Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2018 zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
PodrobnejšieZ M L U V A
Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné
PodrobnejšieZmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné
PodrobnejšieMicrosoft Word - Zmluva svetla Hip Hop 2018.docx
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb č. uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok 1 Zmluvné
PodrobnejšieZmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi
Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:
PodrobnejšieZadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného
Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
PodrobnejšieZmluva o dielo
Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka I. ZMLUVNÉ STRANY OBJEDNÁVATEĽ : Domov sociálnych služieb v Legnave Legnava 72, 065 46 Malý Lipník Zastúpená : Mgr.
PodrobnejšieRámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotovit
Rámcová dohoda o dielo uzatvorená podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany: 1) Zhotoviteľ predmetu verejného obstarávania Obchodné meno: Zastúpený:
PodrobnejšieČíslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor
Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD
Podrobnejšievyzva_výmena žľabov_BB-Brezno
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Výmena pozinkovaných
PodrobnejšieMINISTERSTVO OBRANY SR
MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná
PodrobnejšieMicrosoft Word - Zmluva_NEW_Catering_2017_ZVEREJN.docx
Zmluva o poskytnutí služieb cateringu uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné
Podrobnejšie2. Zmluva
KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Obecný podnik služieb s. r.o. Bystré Sídlo:
Podrobnejšievzor listu adresa v ramceku_
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Z A D Á V A N I E Z Á K A Z K Y V zmysle 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
Podrobnejšie2. Príloha č. 1 Návrh zmluvy
KÚPNA ZMLUVA č.... uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré
PodrobnejšieZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
ZMLUVA O ODVOZE TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU uzatvorená podľa ustanovená 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Obec Liptovská Porúbka Sídlo: Obecný úrad Liptovská Porúbka č.
PodrobnejšieZmluva IBEX Banská Bystrica koberce
Zmluva o dielo uzatvorená podľa 536 až 565 Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY I. 1 Objednávateľ: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Slovenská republika Zastúpený:
PodrobnejšieZmluva nepomenovaná
Príloha 2.3.3 Zmluva č. XX/20XX o pridelení kapacity infraštruktúry (ďalej len Zmluva ) uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s 40 zákona
PodrobnejšieVýzva na predkladanie ponúk: Technický dozor pre stavbu "Rekonıtrukcia a prístavba hasièskej zbrojnice Drahovce"
Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov, adresy a kontaktné miesto Názov: Obec Drahovce Poštová adresa: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce IČO: 00312461 tel.č.: 033 7783133
PodrobnejšiePRÍKAZNÁ ZMLUVA
RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS 1700074, č. MAGTS 1700075 uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
PodrobnejšieKomisionárska zmluva 12K Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi t
Komisionárska zmluva 12K000076 Uzatvorená v zmysle ust. 577 a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi týmito zmluvnými stranami: Čl. I. Zmluvné strany Komisionár:
PodrobnejšieZ M L U V A
Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej
PodrobnejšieKMBT_C224e
ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 1.1 Objednávateľ: Článok 1 Zmluvné strany Názov: Sídlo : Štatutárny orgán: Osoba poverená
Podrobnejšieovenská obchodní banka, a
Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:
Podrobnejšie1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa , uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
1. Objednávateľ: Dodatok ku ZMLUVE o dielo č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, uzavretej podľa ustanovení 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Dodatok ) Názov : Obec Nižný
PodrobnejšieObec Rajčany 2018/ZOD Z m l u v a o d i e l o na zhotovenie stavebných prác Spevnené plochy na cintoríne v obci Rajčany uzavretá podľa 536 a nasledujú
Z m l u v a o d i e l o na zhotovenie stavebných prác Spevnené plochy na cintoríne v obci Rajčany uzavretá podľa 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) Objednávateľ: Sídlo: Štatutárny
PodrobnejšieVýzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší
Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské
PodrobnejšieZMLUVA O ÚDRŽBE ELEKTRO ČINNOSTI
ZMLUVA O DODÁVKACH, SKÚŠKACH, KONTROLÁCH a OPRAVÁCH POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ uzavretá v zmysle 209 ods. 2 Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ : Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180,
PodrobnejšiePríloha Ċ
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť
PodrobnejšieZmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, Bratis
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Článok I. Zmluvné strany 1. Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Zastúpený: Ing. Vladimír Bajan starosta mestskej
PodrobnejšieMicrosoft Word - Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC.doc
Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská
PodrobnejšiePenguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí
Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej
PodrobnejšieZmluva o kontrolnej cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_
Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská
Podrobnejšieviqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
viqjzojcz Zmluva o poskytnutí služieb č. f.f.f/2012 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ČI. I ZMLUVNÉ STRANY Obchodné meno: Sídlo: Konateľ:
PodrobnejšieZ P1 - Nitra.xlsx
Z M L U V A č. Z51140011 O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - ODVOZ A LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU uzavretá dňa 20.2.2014 v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
Podrobnejšie252
Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej
PodrobnejšieZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
PodrobnejšieKúpna zmluva
Kúpna zmluva uzavretá v zmysle 409 a nasled. Obchodného zákonníka Zmluvné strany: Názov: RAJO a.s. Sídlo: Studená 35, 823 55 Bratislava Zapísaný v OR: Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 459/B
Podrobnejšie210
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb uzavretá v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo: 15/031 (ďalej len zmluva ) I. Zmluvné strany Dodávateľ
PodrobnejšieVÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Trávnik (VO2)
Podrobnejšie051_Ramcova_dohoda_pecivo
O D A na dodávku pekárenských výrobkov (ďalej len dohoda) uzatvorená podľa ustanovení 409 Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a v súlade so Zákonom NR SR č. 343/2015
PodrobnejšieODBOR:právny
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 5 ods. 4 a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom
PodrobnejšieVerejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia
PodrobnejšieStredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 12/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných
Podrobnejšiezmluva_albumíny
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, so sídlom Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov KÚPNA ZMLUVA č. 2/VO/2015 uzavretá v súlade s ust. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Podrobnejšievyzva_odstránenie závad z elektrorevízie_LM
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Odstránenie závad
Podrobnejšie/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Obj
/ ZMLUVA O DIE L O č. 2017/10/16 Uzatvorená podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: 1. Objednávateľ: Zastúpený: Bankové spojenie: č. účtu: IBAN:
PodrobnejšiePrieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifik
Prieskum trhu podľa 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa (Názov, adresa a
PodrobnejšieMicrosoft Word RB_ZoD_Lúčka_impl _svetlá_ doc
Zmluva o dielo č. 12/2016/RB uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na externý manažment implementáciu projektu
PodrobnejšieZmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m
Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce
Podrobnejšie5. Príloha č. 4 Návrh MZP webkamera
KÚPNA ZMLUVA č.... (doplní úspešný uchádzač) uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 53/99 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi: Kupujúci: Obchodné meno: Sídlo: Domašská č. 97/,
Podrobnejšie003. Výzva na predkladanie ponúk
1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
PodrobnejšieZmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva")
Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269, ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva") 1.1. Poskytovateľ: Heldis, s. r. o. Adresa sídla uchádzača:
PodrobnejšieReg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho
Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1
PodrobnejšieStredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 11
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 10/2017 uzatvorená podľa zákona číslo 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 446/2001 Z.z. o majetku
PodrobnejšieZmluva_013_2018
Zmluva č. 08-70-2017 o nájme pozemku uzavretá v zmysle 663 a ďalších príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami : 1. Mestská časť Bratislava - Petržalka Kutlíkova 17, 852 12
PodrobnejšieZmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Obj
Zmluva o kontrolnej činnosti uzavretá podľa 591 až 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov medzi: Vykonávateľ: Objednávateľ: EKOTEC, spol. s r.o. so sídlom Lamačská
PodrobnejšieZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
ZMLUVA O DIELO Číslo 07/2016 Uzavretá v zmysle 536 a násl. Podľa Obchodného zákonníka I Zmluvné strany 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom ul. Čsl. armády 1 915 25 Nové Mesto nad Váhom štatutárny
PodrobnejšieZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87, 086
PodrobnejšieVýzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred
Výzva na predkladanie ponúk V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru Číslo: 806/2013
Podrobnejšie2. Príloha č. 1 - zmluva
Príloha č. 1 Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok KÚPNA ZMLUVA č....doplní úspešný uchádzač uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
PodrobnejšieZmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Podrobnejšievyzva_Protipoziarne dvere SNV_FINAL
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Zameranie, dodanie,
PodrobnejšieV pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osob
V pracovnej zmluve by mali mať všetci zamestnanec zakotvené nasledovné ustanovenie: Ak pri plnení svojich pracovných povinností prídem do styku s osobnými údajmi žiakov, príp. ich zákonných zástupcov,
PodrobnejšieNajom_zmluva_ASO-VENDING_
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších zákonov medzi: Prenajímateľ: V zastúpení: Národná banka Slovenska Imricha Karvaša
Podrobnejšievyzva_rekonštrukcia okien a dverí_Poprad-Kežmarok
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Sociálna poisťovňa,
PodrobnejšieZÁMENNÁ ZMLUVA
medzi zmluvnými stranami: 1. Slovenská pošta, a.s. sídlo: KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica zapísaná v obchodnom registri Okresného
PodrobnejšieK Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonní
K Ú P N A Z M L U V A MÄSO A MÄSOVÉ VÝROBKY (ďalej len zmluva ) (uzatvorená podľa s 273 ods. 1 a 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších medzi Článok I. Zmluvné strany
Podrobnejšie